根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括( )。

admin2021-02-02 76

问题根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括( )。

选项 A、因国家标准变化而引起的变更
B、因国家有关部门颁发施工许可证迟延
C、承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D、发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
E、施工中发现文物

答案B,D,E

解析顺延合同工程的情况有：发包人责任原因和政府管理部门的原因。其中发包人责任原因有：①变更；②未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；③因发包人原因导致的暂停施工；④未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑤发包人提供的基准资料错误；⑥发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；⑦发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；⑧发包人造成工期延误的其他原因。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/TgZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

委托监理合同中，属于监理人的义务包括(　　)。

按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(　　)。

工程师对工程索赔的影响不包括(　　)。

合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应(　　)。

关于对中标通知书，下列说法正确的是(　　)。

根据《招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括(　　)。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指(　　)。

下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(　　)。

建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(　　)。

公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是(　　)的具体体现。

《子虚赋》和《上林赋》合称【】

呼吸有氨味见于

病畜食欲减退，鼻镜干燥或龟裂，嗳气减少，反刍缓慢或停止，瘤胃蠕动音减弱。轻度腹痛，回顾腹部，努责，摇尾，左侧横卧；瓣胃蠕动音减弱，有时表现疼痛不安、躲避检查等，临床表现的疾病是

持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于10人，且专业配套，是我国对()级设备监理单位的资质要求。

按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(　　)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

(1)进行试点(2)提出试行方案(3)发现问题(4)实施方案(5)调整方案

1928年12月，在东北宣布“改易旗帜”、服从国民党南京国民政府的是()。

中国特色社会主义的根本原则及本质要求是

C语言中标准库函数fputs(str，fp)的功能是()。

根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

委托监理合同中，属于监理人的义务包括( )。

按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。

工程师对工程索赔的影响不包括( )。

合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。

关于对中标通知书，下列说法正确的是( )。

根据《招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。

下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( )。

建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是( )。

公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。

《子虚赋》和《上林赋》合称【】

呼吸有氨味见于

病畜食欲减退，鼻镜干燥或龟裂，嗳气减少，反刍缓慢或停止，瘤胃蠕动音减弱。轻度腹痛，回顾腹部，努责，摇尾，左侧横卧；瓣胃蠕动音减弱，有时表现疼痛不安、躲避检查等，临床表现的疾病是

持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于10人，且专业配套，是我国对()级设备监理单位的资质要求。

按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

(1)进行试点(2)提出试行方案(3)发现问题(4)实施方案(5)调整方案

1928年12月，在东北宣布“改易旗帜”、服从国民党南京国民政府的是()。

中国特色社会主义的根本原则及本质要求是

C语言中标准库函数fputs(str，fp)的功能是()。

委托监理合同中，属于监理人的义务包括(　　)。

按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(　　)。

工程师对工程索赔的影响不包括(　　)。

合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应(　　)。

关于对中标通知书，下列说法正确的是(　　)。

根据《招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括(　　)。

建设工程勘察合同法律关系的客体是指(　　)。

下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(　　)。

建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(　　)。

公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是(　　)的具体体现。

按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(　　)造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。