某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m、长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1．5万元，运输及打桩费用为每根1．2万元，工期延长18d。在打桩施工过

admin2015-09-07 55

问题某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m、长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1．5万元，运输及打桩费用为每根1．2万元，工期延长18d。
在打桩施工过程中，由于不可抗力因素影响致使打桩工期延误15d。在板的预制过程中，施工单位混凝土机械发生故障，导致其中一块板报废，致使工期延误3d，费用损失2万元。工程施工正处高峰时，业主供货不及时，工期延误11d，同时，导致部分人员窝工、部分机械停置，现场施工总人数
哪些是可索赔事项?

选项

答案(1)可索赔事项如下： 1)由于业主原因变更设计事项，新增加的制桩、运桩及打桩变更工期及费用可索赔； 2)不可抗力因素造成的工期延误可索赔； 3)业主供货不及时造成的人员窝工、设备停置可索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Sfew777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

某工程施工中发生安全事故，无人死亡，但造成50人重伤，直接经济损失1000万元，按照生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失分类，该工程事故属于()。

施工企业在施工项目生产的活动中，必须对安全生产负全面责任，安全生产的第一负责人是()。

项目结构图、组织结构图和合同结构图的含义不同，其表达的方式也有所不同。下图反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是()。

以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能的发挥的是()。

某建设工程业主将项目的全部施工任务发包给了甲施工单位，对于这种发承包方式，下列表述中正确的是()。

根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列有关费用中，应由发包人承担的费用有()。

项目管理中最重要的任务是（）。

当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将()。

某住宅小区建设项目，包括3栋12层的小高层(1号、2号和3号楼)和3栋6层高的多层住宅楼(4号、5号和6号楼)。其中3号住宅楼可以作为一个()进行质量控制。

刑罚执行权是指依法享有执行权的机关，根据人民法院作出的生效刑事判决、裁定，依法执行刑罚的权力。根据相关法律规定，下列由公安机关执行的刑罚是：

求任意一立体表面上的任意一条直线段实长的方法是________。

等渗性脱水常见于

由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是()。

施工现场的各种标识牌字体要做到()。

在使用定量订货法前，应先确定订购点和订购批量，随时检查库存，当库存下降到订货点时就发出订货。（）

【2008年江苏省第18题】一条船从甲地到乙地要航行4小时，从乙地到甲地要航行5小时(假定船自身的速度保持不变)，今有一木筏从甲地漂流到乙地所需小时为()。

下列叙述中，不正确的是______。

【S1】【S2】

•Lookatquestions1-5.•Ineachquestion,whichsentenceiscorrect?•Foreachquestion,markoneletter(A,BorC)onyourAn