某工程，建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作C开始后，施工单位向项目监理机构提交了工程变更申

admin2022-03-24 52

问题某工程，建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：

事件1：工作C开始后，施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，由于该项工程变更不涉及修改设计图纸，施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
事件2：施工中遭遇不可抗力，导致工作C停工2个月、工作H停工1个月，并造成施工单位20万元的窝工损失，为确保工程按原计划时间完成，产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请，要求费用补偿35万元，工程延期3个月。
问题：
事件2中，项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少?说明理由。

选项

答案(1)应批准的费用补偿为15万元。理由：不可抗力造成窝工费用由施工单位承担，不予补偿。建设单位要求赶工而发生的赶工费用由建设单位承担，应予补偿。 (2)不应批准工程延期。理由：工作G停工2个月不影响工期；工作H经赶工已按原计划完成，也不影响工期。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/STq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程合同索赔的构成条件有()。

事件，是指不以民事法律关系主体的主观意志为转移的一种客观事实。下列属于社会事件的是()。

()，是指受要约人按期发出承诺后，由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。

()，是指合同当事人双方权利和义务共同指向的事物。

()，是指与现代通讯技术相联系，包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。

安装调试前，供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行()，讲解和示范要进行工作的程序和方法。

某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应()。

根据我国《合同法》规定，债权人领取提存之日起()年内不行使而自行消灭。

探索职业性有害因素致病原因时，最常用的职业流行病学方法是

【2014年真题】根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交()保函。

在上市公司的税后利润中，其分配顺序是（）。

市场中介机构包括()。

4a2＋2a－2＝－1．(1)a表示的小数部分；(2)a表示3－的小数部分．

ScientistshavediscoveredapowerfulantibioticinthebloodstreamofgiantpandasthatcandestroybacteriaTheChineseresea

【F1】Allourreasoningsconcerningmatteroffactarefoundedinaspeciesofanalogywhichleadsustoexpectfromanycausethe

汉字国标码(GB2312-80)把汉字分成（）。