首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某公司承建一城市道路工程,道路全长为3 000m,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在15%以内时执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时,超过部分按原综合单价的0
背景资料: 某公司承建一城市道路工程,道路全长为3 000m,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在15%以内时执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时,超过部分按原综合单价的0
admin
2017-01-07
85
问题
背景资料:
某公司承建一城市道路工程,道路全长为3 000m,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在15%以内时执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时,超过部分按原综合单价的0.9倍计算;工程量减幅大于15%时,减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。
项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段,通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。
工程施工中发生如下事件:
事件一:项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低、先快后慢、先静后振、由路基中心向边缘碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业,并指出其错误要求改正。
事件二:路基施工期间,有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷,导致施工无法进行,为此延误工期20d,施工单位提出工期和费用索赔。
事件三:工程竣工结算时,借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如下表所示。
问题:
分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。
选项
答案
(1)借土回填的费用计算过程如下: ①执行原价部分工程量=25 000×(1+15%)=28 750(元); ②执行新价部分工程量=30 000—28 750=1 250(元); ③借土回填总费用=28 750×21+1 250×21×1 250×21×0.9=627 375(元)。 (2)抛石挤淤总费用=12 800×76×1.1=1 070 080(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/S8kw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某城市给水工程项目,总承包商将给水管道工程分包给具有相应资质能力的承包商。该分包商在施工中的一些情况如下:情况一:大型球墨铸铁管采用原土地基。情况二:球墨铸铁管接口采用人工推入式接口。情况三:承插式铸铁管接口材料使用的石棉必须是4F有粉石
垫层材料的强度要求不一定高,但其()必须要好。
背景资料:A公司某项目部承建一供水扩建工程,主要内容为新建一座钢筋混凝土水池,长为40m、宽为32m、池体深为6.5m,基坑与邻近建筑物距离2.6m,设计要求基坑用钻孔灌注桩作为围护结构,水泥搅拌桩作止水帷幕。项目部编制了详细的施工组织设计,其中水池浇筑
背景资料:某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5月完成拆迁,11月底完成施工。由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。水泥稳定碎石基层施工时,项目部
背景资料:某公司承建城市主干道改造工程,其结构为二灰土底基层、水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层,工期要求当年5月完成拆迁,11月底完成施工。由于城市道路施工干扰因素多,有较大的技术难度,项目部提前进行了施工技术准备工作。水泥稳定碎石基层施工时,项目部
属于喷锚暗挖法施工隧道中特有的监控量测必测项目是()。
采用压路机碾压土路基时,应遵循()及轮迹重叠等原则。
【背景资料】某市政公司承接了一项城市中心区的道路绿化工程,在宽20m的路侧绿化带建植草坪及花境。现场内有1株古树,局部有杂草生长。栽植区土壤贫瘠,并有树根、石块、瓦片等。栽植前土壤样品经专业机构检测,有机质含量为1.5%,土壤pH值为7.0,通气
某公司承建一座双孔箱涵顶进工程。箱涵横断面总宽度28m,预制高度6.5m,沿道路中线预制长度22m。箱涵前设钢刃脚,顶进后背挡土墙用工字钢密排,混凝土预制顶进后背块做后背。预制箱涵采用明挖基坑施工,基坑自然放坡,坡度1∶0.5。现况地面标高为20.5
计划批准的开工项目应由()向有关部门申请办理施工许可证手续。
随机试题
机动车白天在道路上发生故障,妨碍交通又难以移动的,应当按规定开启________并在距来车方向50米至100米处设置警告标志。
以下关于用户账户的描述,不正确的是_________。
关于石膏病人处理措施的叙述正确的是()。
鉴别诊断首要的辅助检查是该病例的治疗原则应为
工程保险的主要险别有()。
机电工程验收的程序包括()。
劳动教养审批委员会的日常工作由()承担。
反诉:是指在已经开始的民事诉讼中,被告向审判机关提出的旨在使原诉被撤消或失去作用的请求。反诉中被告即是本诉的原告,反诉最迟应在本诉判决之前提起。反诉只能向审理本诉的审判机关提起,反诉与本诉的诉讼标的或诉讼理由应当具有牵连的关系。根据上述定义,下面哪种情况属
在下列模式中,能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是()。
【S1】【S4】
最新回复
(
0
)