某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定： (1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程

admin2017-10-19 62

问题某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：
(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15％以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；
(2)工期提前的奖励标准为10000元／天，逾期完工违约金为10000元／天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。

在施工过程中发生了如下事件：
事件1：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
事件2：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。
事件3：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。
事件4：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120％，导致G工作48天完成。
事件5：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。
问题：
根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。

选项

答案该工程的实际完成时间为128天，承包人应支付逾期违约金10000元。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/RUTw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

下列对于冬期施工混凝土的搅拌、运输和浇筑的叙述正确的是()。

影响砌体抗压强度的主要因素是()。

按破坏形态的不同，将钢筋混凝土梁的正截面的破坏形式分成3类：适筋梁破坏、超筋梁破坏和少筋梁破坏，它们的破坏性质()。

钢筋混凝土梁正截面工作的3个阶段中，是承载能力的极限状态计算的依据的是()。

内部关系的协调是通过什么措施实现的()。

下列为常见工程质量问题原因的是()。

工程进度款的支付是根据()进行计算的。

安装间是安装和检修水轮发电机组的地方，要能放下的四大部件是发电机转子、上机架、水轮机机盖和()。

除太阳辐射能以外，其他进入系统的任何形式的能量都称为__________。

教学的基本任务有哪些?

双合诊

A．抗dsDNAB．抗SS-DNAC．抗血小板D．抗变性IgGE．抗TSH受体与自身免疫性血小板减少性紫癜密切相关的自身抗体是

A．具发汗平喘作用B．具抗菌作用C．具镇痛作用D．具镇静麻醉作用E．具消肿利尿抗肿瘤作用

王某是甲有限公司的股东，王某向法院提起解散甲公司的诉讼，法院判决甲公司解散，判决送达后已满30日，甲公司迟迟不能成立清算组，下列说法正确的有：

根据《多边投资担保机构公约》的规定，设A、B、C国都是《多边投资担保机构公约》的会员国，以下投资者中，一般不能够被多边投资担保机构承保的是哪项?()

执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法()。

公安政策是党和国家的意志在公安工作中的体现，是党和国家为实现公安工作任务而规定的指导公安工作的政治原则，具有()作用。

下列表述正确的是()。