首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某房屋建筑工程,建筑面积6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF--1999--0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF--201
【背景资料】 某房屋建筑工程,建筑面积6000m2,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF--1999--0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF--201
admin
2019-01-14
79
问题
【背景资料】
某房屋建筑工程,建筑面积6000m
2
,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF--1999--0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF--2012--0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了以下事件:
事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料,提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施”的要求。
事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。
事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。
事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工程F的结束时间拖延14d。为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14d的申请。
【问题】
根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203),指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。
选项
答案
(1)错误之处:加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑; 正确做法:根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203)9.1.6条的要求,加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。 (2)错误之处:砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧; 正确做法:该项工作应在间歇不少于7d后,采用粘土砖或灰砂砖45°至60°斜砌顶紧。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Qqyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
固定单价合同的计价方式主要适用于以下()特点的建设工程项目。
关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的相关规定,说法正确的是()。
背景:某群体工程由三个独立的单体建筑组成,每个单体均有如下四个施工过程:基础、主体结构、二次砌筑、装饰装修。现拟考虑以每个单体作为一个施工段,四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。各单体结构形式、工程体量设计均不同,根据施工产量定额计算出三个单体
背景:某拟建工程由甲、乙、丙三个施工过程组成;该工程共划分成四个施工流水段,每个施工过程在各个施工流水段上的流水节拍如下表所示。按相关规范规定,施工过程乙完成后其相应施工段至少要养护2d,才能进入下道工序。为了尽早完工,经过技术攻关,实现了施工过程乙在施
背景:某工程包括四幢完全相同的砖混住宅楼,以每个单幢为一个施工流水段组织单位工程流水施工。已知:(1)地面±0.00m以下部分有四个施工过程:土方开挖、基础施工、底层预制板安装、回填土,四个施工过程流水节拍均为2周。(2)地上部分有三个施工过程:主
某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天结束时,检查其实际进度如下图前锋线所示,下列说法中,正确的有()。
当工程网络计划的计划工期等于计算工期时,关于关键线路的说法,正确的有()。
在酒店装饰装修工程网络计划中,已知工作F总时差和自由时差分别为6d和4d,但在对实际进度进行检查时,发现该工作的持续时间延长了5d,则此时工作F的实际进度对其紧后工作最早开始时间和总工期的影响()。
钎探是根据()来判断土的软硬情况及有无古井、古墓、洞穴、地下掩埋物等。
随机试题
以下哪一种药材不是来源于豆科
甲乙两公司因合同发生纠纷,根据仲裁条款提交仲裁机构仲裁。根据仲裁法的规定,下列哪种情形下,甲乙两公司作为当事人提出仲裁员回避的申请应当得到准许?
在批准登记时间和领取结婚证书时间不一致的情况下,根据婚姻登记档案,婚姻成立的时间根据()确定。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。()
“生活不只眼前的苟且,还有诗和远方。”对于“远方”的想象,已经成为我们这个时代的重要特点,昭示的是当下中产阶层对远方的渴望。想象远方并没有错,只是很多人犯了两个错误:一方面,将“眼前的苟且”与“诗和远方”截然分割对立起来了,可实际上,眼前的苟且,也有诗和远
“让学校的每一面墙壁都开口说话”,这是充分运用了下列哪一种德育方法?()
设f(x)在x=0的邻域内有定义,f(0)=1,且=0,则f(x)在x=0处().
在发送或接受数据前,串行口必须初始化,其最重要的任务是认定( )。
Harvard
The______soundofmovementsinthekitchensuggestedthatthechildrenweresecretlyhelpingthemselvestothechocolatecake.
最新回复
(
0
)