FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

admin2009-07-25 72

问题 FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

选项 A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、非承包人原因检验导致施工的延误
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失

答案A,C

解析 P184 FIDIC《施工合同条件》中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。其中选项A的“延误移交施工现场”可同时索赔工期、费用和利润；选项B的“不可预见的外界条件”可同时索赔工期与费用；选项C的“非承包人原因检验导致施工的延误”可同时索赔工期、费用和利润；选项D的“业主提前占用工程”可索赔费用与利润，但不能索赔工期；选项E的“不可抗力事件造成的损失”可同时索赔工期与费用，但不能索赔利润。故答案为AC。(详细各条款参见教材P184表)

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/QWa5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

建设工程合同管理

一级监理工程师

某工程双代号时标网络计划如图3-1所示(单位：周)，在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为(　　)周。

大、中型建设项目竣工财务决算表，反映的内容有(　　)。

在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是(　　)。

直方图呈孤岛形，其原因可能是(　　)。

室外工程统一划分为一个()进行验收。

在工程实践中，选用总价合同、单价合同还是成本加酬金合同形式，需综合考虑(　　)等因素后确定。

如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量(或生产负荷率)低，承受风险的能力就(　　)。

在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够(　　)。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

子宫峡部形态学特征正确的是

慢性骨髓炎最有意义的诊断依据是()

根据中央司法体制改革要求及有关检察制度规定，人民监督员制度得到进一步完善和加强。关于深化人民监督员制度，下列哪一表述是错误的？（2015年卷一第47题）

国产非标准设备原价有多种计算方法，但无论哪种方法，都应该使非标准设备计价()

下列属于教育现象的是()。

TheSpaceAge______inOctober1957whenthefirstartificialsatellitewaslaunchedbytheSovietUnion.(2011年四川大学考博试题)

Theworstthingisthatsometimeshusbandslivethe______thattheycandoanythingevenwhentheyhavebeenrepeatedlyproved

Thepassagemightbetakenfrom______.Whatkindsofcontextualcluesarementionedinthepassage?

Grammarlessonsinschoolwerea【B1】formanyofus."Dullrulesanddullerdrills"expressesthe【B2】thatmanyofus

FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

某工程双代号时标网络计划如图3-1所示(单位：周)，在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为( )周。

大、中型建设项目竣工财务决算表，反映的内容有( )。

在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是( )。

直方图呈孤岛形，其原因可能是( )。

室外工程统一划分为一个()进行验收。

在工程实践中，选用总价合同、单价合同还是成本加酬金合同形式，需综合考虑( )等因素后确定。

如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量(或生产负荷率)低，承受风险的能力就( )。

在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够( )。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。

子宫峡部形态学特征正确的是

慢性骨髓炎最有意义的诊断依据是()

根据中央司法体制改革要求及有关检察制度规定，人民监督员制度得到进一步完善和加强。关于深化人民监督员制度，下列哪一表述是错误的？（2015年卷一第47题）

国产非标准设备原价有多种计算方法，但无论哪种方法，都应该使非标准设备计价()

下列属于教育现象的是()。

TheSpaceAge______inOctober1957whenthefirstartificialsatellitewaslaunchedbytheSovietUnion.(2011年四川大学考博试题)

Theworstthingisthatsometimeshusbandslivethe______thattheycandoanythingevenwhentheyhavebeenrepeatedlyproved

Thepassagemightbetakenfrom______.Whatkindsofcontextualcluesarementionedinthepassage?

Grammarlessonsinschoolwerea【B1】______formanyofus."Dullrulesanddullerdrills"expressesthe【B2】______thatmanyofus

FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(　　)。

某工程双代号时标网络计划如图3-1所示(单位：周)，在不影响总工期的前提下，工作B可利用的机动时间为(　　)周。

大、中型建设项目竣工财务决算表，反映的内容有(　　)。

在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是(　　)。

直方图呈孤岛形，其原因可能是(　　)。

在工程实践中，选用总价合同、单价合同还是成本加酬金合同形式，需综合考虑(　　)等因素后确定。

如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量(或生产负荷率)低，承受风险的能力就(　　)。

在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够(　　)。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为(　　)。

发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由(　　)鉴定部门鉴定。

Grammarlessonsinschoolwerea【B1】formanyofus."Dullrulesanddullerdrills"expressesthe【B2】thatmanyofus