首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件: 事件1:某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天,为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要
实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件: 事件1:某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天,为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要
admin
2022-03-24
60
问题
实施监理的某公路工程在施工过程中发生如下事件:
事件1:某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑,须将供水管道改线并对地基进行处理,为此发包人以书面形式通知承包人停工10天,并同意合同工期顺延10天,为确保继续施工,要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。承包人认为对其造成的损失过大,意欲索赔。
事件2:工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km,但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂点采购。由于供砂距离的增大,必然引起费用的增加,承包人经过仔细计算后,在合同约定的时间内,向监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元的索赔要求。
事件3:路基土石方工程施工过程中,承包人在合同中标有软石的地方未遇到软石。因此,该施工段的工期提前1个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石,使开挖工作变得更困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算,影响工期2个月,由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,折算影响工期3个月。为此,承包人准备提出索赔要求。
问题:
事件1中,若承包人对因业主原因造成的窝工损失,要求设备窝工按台班计算,人工的窝工按日计价是否合理?如不合理应怎样计算?
选项
答案
不合理。 因窝工而闲置的设备按折旧费或停置台班费或租赁费计价,不包括运转费部分。 人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用,一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失,而且只按成本费用计算,不包括利润。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/QHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同法的基本原则中,()原则是民事活动的最重要的基本原则。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
承揽合同属于法定可以采用()担保形式的合同。
甲公司通过资产重组被另一较大的乙公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,乙公司不愿履行甲公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应()。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是()。
工程勘察委托任务的工作范围不包括()。
投标文件所附的合同文本及其他技术商务文件一般在投标阶段都已经多次研究,双方都比较熟悉,而合同补遗则是在合同谈判后根据谈判结果形成的,而且按惯例合同补遗()合同其他文件,因此双方对合同补遗的起草、定稿都相当重视。
业主为了确保设备工程合同有效并顺利的实施,正式签署设备工程合同前,要求中标的承包商提供履约担保,一般是银行保函,即由某家银行作为承包商的担保,按双方商定的合同总价百分比,一般在()确定保证金,承包商不可中途撤回银行保函。
随机试题
人生观的主要内容包括对人生目的、人生态度和人生价值等问题的根本看法。其中回答人应当如何活着的是()
A.Ouruniversitywillextendtheopeninghoursofthelibraryandtheclassroomstomeetthestudents’needsatthehighestpos
ThetrainwascrowdedandIhadtogetintoacarriage______alreadysevenotherpeople.
适用于口腔、鼻、唇和颊部手术的铺巾法适用于口腔门诊小手术的铺巾法
锻造车间针对人员误操作断手事故多发,以及锻造机长期超负荷运行造成设备运行温度过高的问题,遵循本质安全理念,开展了技术改造和革新。下列安全管理和技术措施中,属于本质安全技术措施的是()。
下列车辆不需要征收车辆购置税的是()。
近代教育史上,下列哪位教育家首次试图把教育学建立在心理学和伦理学的基础之上()
ItcanbeinferredthatAmericansbeingapproachedtocloselybyMiddleEasternerswouldmostprobably______Theauthorgivesm
What’syourearliestchildhoodmemory?Canyourememberlearningtowalk?Ortalk?Thefirsttimeyouheardthunderorwatcheda
关于面向对象设计方法与传统的面向过程方法,下列选项中正确的是
最新回复
(
0
)