首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如
admin
2018-11-01
69
问题
背景资料:
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一;在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3d。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五;鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,在工程清算时,乙方应得到的索赔款是多少?
选项
答案
乙方应得到的索赔额=15×18+40×30+50000+20000=71470(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Pyyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
基坑开挖过程中,一旦出现渗水或漏水,应及时采取的措施是()。
背景:天津某沿海住宅工程,建筑面积86700m2,地下两层,地上26层,混凝土框架结构。由于地质条件较差,基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂,需要保护。施工过程中发生了如下事件:事件一:基坑施工前
明龙骨吊顶饰面板的安装方法有()。
采用单层条板做分户墙时,其厚度不应小于()。
符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325—2010中环境污染物限量要求的有()。
背景:某公寓楼工程,地下1层,地上10层,建筑面积1.5万m2,建筑檐高34.5m。施工单位进场后项目经理组织编制了施工组织设计,并按规划的总平面图要求进行了施工和各种设施的布置,之后开始了结构施工,在结构施工期间,政府监督部门对工程进行例行检查,检查过
可以设置脚手眼的墙体或部位有()。
屋面防水层施工时,应设置附加层的部位有()。
基坑(槽)验槽时,应重点观察()等部位。
砂浆强度等级立方体试件的边长是()mm。
随机试题
“浅慢一深快一浅慢一暂停”周期性变化的呼吸是【】
下列对华法林作用的描述,错误的是
案情:甲、乙国有企业与另外7家国有企业拟联合组建设立永发有限责任公司(以简称永发公司),公司章程的部分内容是:公司股东会除召开定期会议外,还可以召开临时会议,临时会议须经代表1/2以上表决权的股东、1/2以上的董事或1/2以上的监事提议召开。在申请公司设立
某企业向银行贷款20万元,条件是年利率1—2%,每月计息一次,则三年末应归还的本利和为()万元。
经检验检疫合格的入境货物签发()放行。
下列关于计算机撮合成交的说法正确的是()。
两学一做1.听村里干部通知,到镇机关参加学习培训,W镇H村63岁的老党员翟发生激动得一夜没有休息好。2016年3月22日一早,他就拿上笔和本,早早赶到了镇机关三楼会议室。9时许,翟发生和100余名基层党员干部庄重地举起右手,重温入党誓词
灯泡的功率与寿命成反比,功率为20瓦的灯泡比30瓦的寿命增加2400小时,问:45瓦的灯泡的寿命比50瓦的长多少小时?
行政赔偿义务机关应当自收到赔偿请求人的申请之日起()日内依法作出赔偿决定,逾期不予赔偿或赔偿请求人对赔偿数额有异议的,赔偿请求人可以自期间届满之日起()日内向法院提起诉讼。
SchoolandEinsteindidnotmixwell.HisteachersthoughtthathewasstupidandthatEinstein’sthoughtsandwordswerejumble
最新回复
(
0
)