【背景资料】某施工单位承接了一项4×20 m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10 m。项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150

admin2022-04-21 81

问题【背景资料】
某施工单位承接了一项4×20 m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10 m。项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150 m处，施工用砂均取自这里。项目部拟就1～3号排架组织流水施工，如下表所示。

注：表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成。
施工期间，发生了如下事件：
事件一：由于业主大型安装设备的进场，业主委托承包人对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目，承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件二：在桥梁基础开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收，随即进入下一道工序。
事件三：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应人的失误，将一批不合格的钢筋运到施工现场，致使墩身施工推迟了10 d开始，承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。
针对事件三，承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。

选项

答案(1)事件三中，承包人可以提出工期和费用索赔。 (2)理由：首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会延长工期，并会造成人员、设备的窝工，所以承包人可以提出工期和费用索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/PXVw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

根据机械来源的不同，必须经过不同的检验和试验，一般检验的方法和步骤可分为()。

控制物耗的管理，要实行量差控制，下列体现量差控制的措施有()。

在施工中为达到控制物耗的目的，最常用的办法是()。

水泥混凝土抗折强度加载试验时，以下()是错误的。

沥青混合料马歇尔稳定度试验的目的是为了测定沥青混合料的()。

先张法预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于()，同时不得大于构件最短边长的4％。

某一级公路全长37．88km，设计车速60km／h，K10+150～K10+600路段为高填方路段，路面计高程比坡脚地面高程高出15m。在K10+150～K10+600路段的路肩两侧应设置()。

隧道洞门的作用有()。

关于水泥混凝土路面施工的说法错误的是()。

根据公路工程陆上作业安全技术要求，对机械车辆在危险地段作业时的要求错误的是()。

Globalwarmingmayornotbethegreatenvironmentalcrisisofthe21stcentury,but—regardlessofwhetheritisorisn’t—wewo

下列关于领导和管理的关系的说法正确的是()

抗凝血类灭鼠药的主要毒理作用是

A．易患性B．人群易感性C．敏感性D．传染性E．流行性

张某过马路闯红灯，司机李某开车躲闪不及将张某撞伤，法院查明李某没有违章，依据《道路交通安全法》的规定判李某承担10%的赔偿责任。关于本案，下列哪一选项是错误的?

当锅炉工作压力低于2.5MPa表压时，压力表表盘直径不得小于()。

在编制预算的过程中,()项目需要逐项进行成本—效益分析。

下列案件中，公安机关应当将案件材料和有关证据移交有管辖权的人民法院，并告知当事人有权向人民法院起诉的有()。

【南方重建】

你离开教室时，别忘了关灯。