某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( )。

admin2016-03-07 54

问题某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( )。

选项 A、发包人赔偿，延误的工期顺延
B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C、自己承担，延误的工期顺延
D、自己承担，延误的工期不予顺延

答案A

解析根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因导致施工现场尚不具备施工的条件，以致承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/P1Z5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

监理人受理费用索赔申请的条件包括()。

计日工按合同已确定的单价和监理人核实的数量，以()形式，通过进度付款申请，监理人审核，发包人批准支付。

根据《建设工程质量管理条例》，属于施工单位质量责任和义务的是()。

根据《民法典》合同编，下列关于委托合同中委托人权利义务的说法，正确的有()。

下列关于沥青混合料运输的说法，正确的有()。

下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是()。

施工安全风险评估报告的主要内容包括()。

下列有关水土保持方案文件的表述中，正确的是()。

下列环境监测指标中，不属于空气环境质量指标的是()。

有关仲裁的叙述中，正确的是(　　)。

DNA复制时，下列哪一种酶是不需要的?

下面不适宜用整装法装盒的修复体是A．全口义齿B．少数前牙缺失而无唇基托的义齿C．颊板D．活动矫治器E．以上都不是

视觉系统对所视物体与其背景的亮度差的辨别能力称为

常用于分离挥发油的方法是

与公司登记不同，非法人企业营业登记的登记事项中必须包括()。

β系数可以衡量()。

党的十六届六中全会明确提出了“()”的任务。

下列关于辩护的说法中，正确的是()。

(2011年单选37)隋《开皇律》在我国法制史上具有重要意义，其历史蓝本是()。

为Employee表增加一个字段“出生日期”，正确的SQL语句是

某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

监理人受理费用索赔申请的条件包括()。

计日工按合同已确定的单价和监理人核实的数量，以()形式，通过进度付款申请，监理人审核，发包人批准支付。

根据《建设工程质量管理条例》，属于施工单位质量责任和义务的是()。

根据《民法典》合同编，下列关于委托合同中委托人权利义务的说法，正确的有()。

下列关于沥青混合料运输的说法，正确的有()。

下列有关冬季施工增加费计算的表述中，不正确的是()。

施工安全风险评估报告的主要内容包括()。

下列有关水土保持方案文件的表述中，正确的是()。

下列环境监测指标中，不属于空气环境质量指标的是()。

有关仲裁的叙述中，正确的是( )。

DNA复制时，下列哪一种酶是不需要的?

下面不适宜用整装法装盒的修复体是A．全口义齿B．少数前牙缺失而无唇基托的义齿C．颊板D．活动矫治器E．以上都不是

视觉系统对所视物体与其背景的亮度差的辨别能力称为

常用于分离挥发油的方法是

与公司登记不同，非法人企业营业登记的登记事项中必须包括()。

β系数可以衡量()。

党的十六届六中全会明确提出了“()”的任务。

下列关于辩护的说法中，正确的是()。

(2011年单选37)隋《开皇律》在我国法制史上具有重要意义，其历史蓝本是()。

为Employee表增加一个字段“出生日期”，正确的SQL语句是

有关仲裁的叙述中，正确的是(　　)。