某工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同中规定，除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外，其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向工程师提交了施工总进度计划(见下图)和一份工程报告

admin2013-01-30 70

问题某工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同中规定，除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外，其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。
在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向工程师提交了施工总进度计划(见下图)和一份工程报告。
工程报告的主要内容如下：
(1)鉴于本项目需要安装专业的进口设备，需要将设备安装工程分包给专业安装公司。
(2)本项目两侧临街，且为繁华交通要道，故需在施工之前搭设遮盖式防护棚，以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中，业主应另行支付。

工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按工程师确认的进度计划施工0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K(混凝土工程)停工2.5个月。设计变更后，施工单位及时通过工程师向业主提出索赔申请(见下表)。

在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中，发生质量事故，工程师下令停工，组织召开现场会议，分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。工程师责成施工单位返工，工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。
问题
如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，工程师应批准工程延期多久?为什么?

选项

答案工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的．只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。由于工作K原有总时差为2个月，(2.5-2)个月=0.5个月，故工程师应批准工程延期0.5个月。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/OqQu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

下列施工机械中，属于隧道施工专用设备的是()。

关于人工挖孔桩安全控制要求的说法，错误的是()。

低压配电系统接地系统形式有TN—S、TN—C、TT、IT及()等。

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB　50203—2002)的规定，混凝土小型空心砌块砌体工程用料应符合(　　)。

实木地板物理力学性能指标有()。

四环素主要的不良反应有、、、和。

2019年3月4日，李克强总理在参加全国政协十三届二次会议民建、工商联界委员联组会时指出，顶住经济下行压力要靠：

在Excel中，执行[另存为]命令时，在[保存类型]的下拉列表中选择相应的()，可以将Excel文件转化为数据库文件。

患者暴饮暴食后出现脘腹胀满，疼痛拒按，身热，口渴欲饮，大便干结，小便短赤，舌红苔黄厚腻，脉洪数。实验室检查：血淀粉酶700U。其证型是

甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙1套重要设备，并且丙知道该情形，使得甲、乙之间的合同难于履行，给乙造成了损失。此时，乙有权请求人民法院()。

生态补偿是指通过对损害资源环境的行为进行收费，提高该行为的成本，从而促使损害行为的主体减少带来外部不经济性的行为，达到保护资源环境的目的。根据上述定义，下列属于生态补偿的是：

在开发数据库应用系统时，使用存储过程可以提高数据访问效率，降低网络流量。下列关于存储过程的说法，错误的是()。

Mizuho,theworld’slargestbankintermsofassets,expectstopostanetlossof$16billion,thelargesteverincurredbyaJ

建筑工程管理与实务

一级建造师

下列施工机械中，属于隧道施工专用设备的是()。

关于人工挖孔桩安全控制要求的说法，错误的是()。

低压配电系统接地系统形式有TN—S、TN—C、TT、IT及()等。

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)的规定，混凝土小型空心砌块砌体工程用料应符合( )。

实木地板物理力学性能指标有()。

四环素主要的不良反应有____________、____________、____________、____________和____________。

2019年3月4日，李克强总理在参加全国政协十三届二次会议民建、工商联界委员联组会时指出，顶住经济下行压力要靠：

在Excel中，执行[另存为]命令时，在[保存类型]的下拉列表中选择相应的()，可以将Excel文件转化为数据库文件。

患者暴饮暴食后出现脘腹胀满，疼痛拒按，身热，口渴欲饮，大便干结，小便短赤，舌红苔黄厚腻，脉洪数。实验室检查：血淀粉酶700U。其证型是

甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙1套重要设备，并且丙知道该情形，使得甲、乙之间的合同难于履行，给乙造成了损失。此时，乙有权请求人民法院()。

生态补偿是指通过对损害资源环境的行为进行收费，提高该行为的成本，从而促使损害行为的主体减少带来外部不经济性的行为，达到保护资源环境的目的。根据上述定义，下列属于生态补偿的是：

在开发数据库应用系统时，使用存储过程可以提高数据访问效率，降低网络流量。下列关于存储过程的说法，错误的是()。

Mizuho,theworld’slargestbankintermsofassets,expectstopostanetlossof$16billion,thelargesteverincurredbyaJ

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB　50203—2002)的规定，混凝土小型空心砌块砌体工程用料应符合(　　)。

四环素主要的不良反应有、、、和。