某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建，上级主管部门予以否定，之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位，招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质

admin2016-08-03 43

问题某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交于A公司承建，上级主管部门予以否定，之后，建设单位采用公开招标，选择安装单位，招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质，工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交了投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件：
事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遭台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。
事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂缝表面缺陷，并及时进行了修复，但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。
问题：
分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

选项

答案(1)机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括： ①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目； ②全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目； ③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 (2)本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建，属于全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/OXPw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

根据发改委和水利部2017年组织制定《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南(试行)》，水利“PPP”项目移交完成后，政府有关主管部门可组织对项目开展后评价，其内容包括()。

下列关于钢筋代换的说法，错误的是()。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的有关规定，单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起()个工作日内决定是否同意进行验收。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，建设项目的施工单位行政正职对本单位的质量工作负()。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，建设项目的()的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。

“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”这句名言出自()。

下列选项中，属于支气管哮喘动脉血气分析特点的是

预防气性坏疽的关键措施是()

A．节律性上腹疼痛B．转移性疼痛C．上腹饱胀D．压榨性疼痛E．上腹部疼痛伴窒息感萎缩性胃炎上腹部不适可表现为

检查猪眼睑及分泌物时，若在其眼窝下方有流泪痕迹，据此可以怀疑的疾病是()。

可使诉讼终结的情况有()。

下列关于建设工程项目施工图预算审查法中“筛选”审查法特点的叙述不正确的是()。

《劳动法》第77条规定：“用人单位与劳动者发生争议时，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。”关于此条规定，下列说法正确的是()。

固定属性主要是指一种商品的相对不变的属性。下列属于商品的固定属性的是()。