首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位承担了某公路工程的施工任务,并与建设单位签订了该项目工程施工合同,签约合同价为3200万元人民币,合同工期28个月。工程未投保任何保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务,并签订了监理合同。 在工程施工过程中,遭受暴风
某施工单位承担了某公路工程的施工任务,并与建设单位签订了该项目工程施工合同,签约合同价为3200万元人民币,合同工期28个月。工程未投保任何保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务,并签订了监理合同。 在工程施工过程中,遭受暴风
admin
2022-03-24
53
问题
某施工单位承担了某公路工程的施工任务,并与建设单位签订了该项目工程施工合同,签约合同价为3200万元人民币,合同工期28个月。工程未投保任何保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务,并签订了监理合同。
在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔通知,并附索赔有关的材料和证据。索赔通知中的基本要求如下:
(1)遭受暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任。
(2)给已建部分工程造成破坏,损失26万元,应由建设单位承担修复的经济责任。
(3)该暴风雨灾害使施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元,建设单位应给予补偿。
(4)施工单位进场的已投入使用的施工机械设备受到损坏,造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元,工人窝工费4.8万元,建设单位应承担施工机械设备修复和停工的经济责任。
(5)该暴风雨灾害造成现场停工5天,要求合同工期顺延5天。
(6)由于工程被破坏,清理现场所需费用2.5万元,应由建设单位支付。
问题:
监理工程师接到施工单位提交的索赔通知后,应进行哪些工作?
选项
答案
监理工程师接到索赔通知后应进行以下主要工作: (1)收集相关资料,进行调查取证; (2)审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料; (3)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立; (4)分清责任,认可合理索赔; (5)与建设单位和施工单位协商追加的付款和延长的工期若不能达成一致,则由总监理工程师确定追加的付款和延长的工期; (6)在合同约定的期限内,将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。 (7)签发索赔报告,并报建设单位核备。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/OTq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
《合同法》规定:“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。”
(),是指由于债权人一方的原因,而使债务人不能依据合同的约定向其交付标的物的,法律规定,债务人有权将该标的物交给有关机构保存,从而完成履行债务,并终止合同关系的法律制度。
(),是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的权利义务关系。
()是指由发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中,发包人须承担项目实际发生的一切费用,因此也承担了项目的全部风险。承包人由于无风险,其报酬往往也较低。
当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
若承包人送的报告自送达之日起()天内,工程师未予答复的,视为变更款报告已被确认。
正常的监理酬金的构成不包括()。
作为评审标书优劣的方法中,评标价法是以()为准。
随机试题
某患急性白血病患者在化疗期间,近1天尿量1000ml,此时最重要的护理措施为
对HIV并发症的编码规则叙述错误的是
在下列情况中,母亲仍应哺乳的是
我国城市规划行政体系的构成主要有几个层次?
指标在综合评价中的重要性可以从下列几个方面进行综合判别( )。
按《新巴塞尔资本协议》的划分,商业银行的风险主要有()。
纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时,可以依法申请行政复议,也可以依法向人民法院起诉。()
小偷甲在某商场窃得乙的钱包后逃跑,乙发现后急追。甲逃跑中撞上欲借用商场厕所的丙,因商场地板湿滑,丙摔成重伤。下列哪些说法是错误的?()[2012年法考真题]
个别人因在网上发帖造谣说地震即将发生,造成了民众心理上的恐慌,进而影响到社会的稳定。因此,造谣者被公安部门依法行政拘留。这个案例告诉我们
スーツケース
最新回复
(
0
)