某高炉工程在工程开工前，业主与公司签订了施工合同，并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示)，E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊；其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10d。问题：在B工作延误10d，塔吊使用顺序为先E后G的条件下，业

admin2016-06-28 68

问题某高炉工程在工程开工前，业主与公司签订了施工合同，并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示)，E和G的施工全过程工作共同用一台塔吊；其中由于业主图纸送达延误致使B工作推迟10d。

问题：
在B工作延误10d，塔吊使用顺序为先E后G的条件下，业主提出为确保工期将J工作压缩5d，是否可行?若可行，施工单位提出下列要求：1)J工作压缩5d增加赶工费25000元；2)塔吊闲置15d，每天补偿塔吊租赁费600元；3)由于B工作延误10d造成其他有关机械闲置，人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?

选项

答案B工作延误10d，塔吊工作顺序为先E后G时，J工作位于关键路线上，将其工作时间由35d压缩为30d，总工期仍为100d，所以此措施可行。对于施工单位赶工费的要求，业主认为：1)压缩工期5d后的整个工期与原计划100d相比无变化；2)施工单位没有具体列出赶工多支的费用，可以认为J工作压缩工期是属于 [*] 对施工单位施工组织设计的一项合理性要求的实施；3)因B工作延误付给的45000元属于综合损失，包含了施工单位的部分赶工要求；综上理由，决定赶工费不予补偿。在B工作延误的条件下，塔吊采取先E后G工作顺序时，因为不影响E、G之间的关系，故塔吊闲置时间为B、E总时间与A、D总时间的差：(25+10+10)-(15+25)=5d，因此需要补偿塔吊闲置费用600元／d×5=3000元。由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000+3000=48000元。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Mmlw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

施工现场卫生管理的要求包括()。

安全措施计划包括()。

关于施工总承包管理模式的说法，正确的是()。

关于建筑材料采购合同交货日期的说法，错误的是()。

我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制，对全国各行业的安全生产工作实施综合管理、全面负责的是()。

施工安全管理要求按期开展安全检查活动，对查出的事故隐患应达到“五定”要求，即定整改负责人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人和定整改()。

某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又根据施工进度计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制，形成各月成本支出计划，这种编制方法属于()。

承包商在施工过程中，由于设计单位的个别施工图纸变更拖延，造成工程局部施工拖延约3个月时间。在这种情况下，承包商向发包人提出工期和费用索赔，其工作程序应该是()。

人民法院只受理对具体行政行为引起争议的案件，而不受理对抽象行政行为不服的案件。这是因为：

阀门安装前，应作强度和严密性试验，其中给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的()倍。高层建筑的热水供应系统的管道应采用()，选用的管材和管件的规格种类应符合设计要求。

增值税一般实行(　　)课征，避免重复征税。

不属于PLC作用的是()。

发行人在确定债券期限时，要考虑的因素主要有()。Ⅰ．债券的变现能力Ⅱ．筹集资金数额Ⅲ．资金使用方向Ⅳ．市场利率变化

主题教学法以培养综合学力为目的，以研究实际问题为课程方式，着重培养学生对原理与方法的掌握。其基本模式的第一步是()。

某幼儿在遇到挫折时，对自己说“我能行的”“我会很勇敢的”。这是运用()的方法来战胜挫折。

甲男和乙女通过网络恋爱，后乙提出分手遭甲威胁，乙无奈遂与甲办理了结婚登记，婚后乙得知，甲婚前就患有医学上不应当结婚的疾病且久治不愈，乙向法院起诉离婚，下列说法正确的是()。

矿业工程管理与实务

一级建造师

施工现场卫生管理的要求包括()。

安全措施计划包括()。

关于施工总承包管理模式的说法，正确的是()。

关于建筑材料采购合同交货日期的说法，错误的是()。

我国政府对安全生产的监督管理采用综合管理和部门管理相结合的机制，对全国各行业的安全生产工作实施综合管理、全面负责的是()。

施工安全管理要求按期开展安全检查活动，对查出的事故隐患应达到“五定”要求，即定整改负责人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人和定整改()。

某项目编制施工成本计划时，先将成本按分部分项工程进行了划分，又根据施工进度计划将各分部分项工程成本按月汇总进行编制，形成各月成本支出计划，这种编制方法属于()。

承包商在施工过程中，由于设计单位的个别施工图纸变更拖延，造成工程局部施工拖延约3个月时间。在这种情况下，承包商向发包人提出工期和费用索赔，其工作程序应该是()。

人民法院只受理对具体行政行为引起争议的案件，而不受理对抽象行政行为不服的案件。这是因为：

阀门安装前，应作强度和严密性试验，其中给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的()倍。高层建筑的热水供应系统的管道应采用()，选用的管材和管件的规格种类应符合设计要求。

增值税一般实行( )课征，避免重复征税。

不属于PLC作用的是()。

发行人在确定债券期限时，要考虑的因素主要有()。Ⅰ．债券的变现能力Ⅱ．筹集资金数额Ⅲ．资金使用方向Ⅳ．市场利率变化

主题教学法以培养综合学力为目的，以研究实际问题为课程方式，着重培养学生对原理与方法的掌握。其基本模式的第一步是()。

某幼儿在遇到挫折时，对自己说“我能行的”“我会很勇敢的”。这是运用()的方法来战胜挫折。

甲男和乙女通过网络恋爱，后乙提出分手遭甲威胁，乙无奈遂与甲办理了结婚登记，婚后乙得知，甲婚前就患有医学上不应当结婚的疾病且久治不愈，乙向法院起诉离婚，下列说法正确的是()。

增值税一般实行(　　)课征，避免重复征税。