某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘

admin2013-01-25 70

问题某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度5月11日开工，5月20日土方工程完工；5月21日至5月31日停工，由甲方另行安排，6月1日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件：
事件一：因租用的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日；
事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于5月15日停工的命令，进行地质复查，配合用工25个工日；
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单；
事件四：5月20日至5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工50个工日；
事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。
根据题意，回答下列问题：
针对事件四，在下列选项中，正确的是( )。

选项 A、施工单位可以索赔
B、施工单位不可以索赔
C、事件属于承包范围内
D、事件不属于承包范围内

答案B

解析此降雨不是施工期间持续非正常降雨，属于不可抗力，施工单位不可索赔。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Lz5M777K

本试题收录于：建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

下列有关商业银行贷款的表述不正确的是()。

某银行分行员工小李将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员。这是积极配合监管的有效行为。()

商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循()原则。

为满足企业规划决策、经营管理需要、收集、记录、分析企业内部的财务及非财务信息，并主要呈报给企业内部经营管理者的会计活动称为()。

中国人民银行根据需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督，国务院银行业监督管理机构应当自收到中国人民银行建议之日起()天内予以回复。

作为一名从事信贷工作的从业人员，属于明显违反职业操守，有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有()。

现实中，各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币被称为基础货币。()

提前支取的定期储蓄存款，支取部分按()计付利息。

下列不属于建设工程合同的有()。

先天性子宫畸形常伴有的器官发育异常是

工程咨询服务对象中包含()。

材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是()。

检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据国家规定实施(　　)

如果相信市场无效，投资人将采取()投资策略。

下列各项中，可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。

握手礼仪中伸手的顺序是上级在先，下级在后。()

测验项目对所测量的属性或品质的鉴别能力是()。

根据以下资料。回答以下问题。能够从上述资料中推出的是()。

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

下列有关商业银行贷款的表述不正确的是()。

某银行分行员工小李将分行有关数据在家中委托在银监局工作的爱人转交给对该分行进行非现场监管的有关监管人员。这是积极配合监管的有效行为。()

商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循()原则。

为满足企业规划决策、经营管理需要、收集、记录、分析企业内部的财务及非财务信息，并主要呈报给企业内部经营管理者的会计活动称为()。

中国人民银行根据需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督，国务院银行业监督管理机构应当自收到中国人民银行建议之日起()天内予以回复。

作为一名从事信贷工作的从业人员，属于明显违反职业操守，有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的有()。

现实中，各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币被称为基础货币。()

提前支取的定期储蓄存款，支取部分按()计付利息。

下列不属于建设工程合同的有()。

先天性子宫畸形常伴有的器官发育异常是

工程咨询服务对象中包含()。

材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是()。

检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据国家规定实施( )

如果相信市场无效，投资人将采取()投资策略。

下列各项中，可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。

握手礼仪中伸手的顺序是上级在先，下级在后。()

测验项目对所测量的属性或品质的鉴别能力是()。

根据以下资料。回答以下问题。能够从上述资料中推出的是()。

检验检疫机构对《商检法》规定必须经商检机构检验的进出口商品以外的进出口商品，根据国家规定实施(　　)