某工程施工合同中约定竣工日期为2016年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：①开工时承包方设备延迟了7天进入施工场地；②施工中发生了洪灾，拖延施工7天；③施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；④设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程

admin2018-03-26 61

问题某工程施工合同中约定竣工日期为2016年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：①开工时承包方设备延迟了7天进入施工场地；②施工中发生了洪灾，拖延施工7天；③施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；④设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为( )。

选项 A、2016年11月20日
B、2016年11月14日
C、2017年1月20日
D、2017年2月20日

答案B

解析本题中，①属于承包商责任，工期不能顺延；②属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延；③虽然是非承包商原因停电停水超过8小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延；④是可以顺延的。凶此②和④可以顺延的天数总共是14天，工程的实际竣工日期为2016年11月14日。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Kbrw777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程法规及相关知识

二级建造师

施工企业在施工中遇到严重的暴风雨,造成停工,从而延误了工期,延误工期造成了损失,则施工企业()。

在工程招投标中,评标工作的内容包括()。

合同是两个或两个以上的民事主体()一致的结果。

依照我国《担保法》的规定,下列()财产可以抵押。

某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有（　　　）。

在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法正确的是()。

根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括()。

某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。

根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。

当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外()。

简述法定代理或指定代理终止的情形。

(2001年第78题)当病人出现血容量不足的症状时，说明在短期内体液丧失至少已达体重的

Inj.的含义是

收音机入境卫生检疫申报应当在卸货的国境口岸的指定地点接受检疫。()

楼地面的基本构造分为()。

下列家庭生命周期各阶段，投资组合中债券比重最高的一般为()。

根据资金时间价值理论，在普通年金现值系数的基础上，期数减1，系数加1的计算结果，应当等于(　　)。

被誉为“中国最美洗脚妹”的厦门市外来务工人员刘丽，10多年来用布满老茧的双手资助了上百个贫困学生，被评为第三届全国道德模范。这说明了实现人的价值的根本途径在于()。

在视觉信息加工过程中．我们大脑的顶通路或背侧通路主要负责对空间信息加工，这个通路被称为()。

建设工程法规及相关知识

二级建造师

施工企业在施工中遇到严重的暴风雨,造成停工,从而延误了工期,延误工期造成了损失,则施工企业()。

在工程招投标中,评标工作的内容包括()。

合同是两个或两个以上的民事主体()一致的结果。

依照我国《担保法》的规定,下列()财产可以抵押。

某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有（ ）。

在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法正确的是()。

根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括()。

某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。

根据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()。

当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外()。

简述法定代理或指定代理终止的情形。

(2001年第78题)当病人出现血容量不足的症状时，说明在短期内体液丧失至少已达体重的

Inj.的含义是

收音机入境卫生检疫申报应当在卸货的国境口岸的指定地点接受检疫。()

楼地面的基本构造分为()。

下列家庭生命周期各阶段，投资组合中债券比重最高的一般为()。

根据资金时间价值理论，在普通年金现值系数的基础上，期数减1，系数加1的计算结果，应当等于( )。

被誉为“中国最美洗脚妹”的厦门市外来务工人员刘丽，10多年来用布满老茧的双手资助了上百个贫困学生，被评为第三届全国道德模范。这说明了实现人的价值的根本途径在于()。

在视觉信息加工过程中．我们大脑的顶通路或背侧通路主要负责对空间信息加工，这个通路被称为()。

某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有（　　　）。

根据资金时间价值理论，在普通年金现值系数的基础上，期数减1，系数加1的计算结果，应当等于(　　)。