首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费
某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费
admin
2012-10-16
97
问题
某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件2:2003年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人工窝工 60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担,并说明理由。如是建设单位的责任,应向承包单位补偿的工期和费用分别为多少?
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
选项
答案
1.工期延误和费用增加的承担责任划分: 事件1:应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。 理由:是因建设单位造成的施工临时中断,从而导致承包商的工期延误和费用的增加。 建设单位应补偿承包单位工期10天,费用3000元。 事件2:工期延误3天应由建设单位承担,造成20人窝工的费用应由承包单位承担。 理由:因为6级大风按合同约定属不可抗力。 建设单位应补偿承包单位工期3天。 事件3:应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。 理由:冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏,应由建设单位承担其责任。 建设单位应补偿承包单位工期1天。 建设单位应补偿承包单位的费用为:30×30=900(元) 事件4:应由承包单位承担由此造成的工期延误和增加费用。 理由:该事件的发生原因属承包商自身的责任。 事件5:应由建设单位承担工期延误的责任,承包单位承担费用增加的责任。 理由:外部供电故障属于第三方责任,不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2天。 事件6:应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。 理由:施工图纸是由建设单位提供的,停工待图属于建设单位应承担的责任。 建设单位应补偿承包单位工期3天。 建设单位应补偿承包单位费用为:30×60×60%+9×1000×60%=6480(元) 2.建设单位应给予补偿工期为:10+3+1+2+3=19(天) 建设单位应给予承包单位补偿费用为: 3000+900+6480=10380(元)
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/KaI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
《中华人民共和国环境保护法》规定,对污染环境、破坏生态,损害社会公共利益的行为,符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼()。
《中华人民共和国环境保护法》规定,公民应当增强环境保护意识,采取()的生活方式,自觉履行环境保护义务。
根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》,申请资质的机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质的,由环境保护部撤销其资质,该机构在()年内不得再次申请资质。
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定:在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的()内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
《中华人民共和国环境影响评价法》规定:建设项目的环境影响报告书包括的内容有()。
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定,城市规划部门在确定建设布局时,应当依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范,合理划定建筑物与交通干线的()距离,并提出相应的规划设计要求。
《中华人民共和国防沙治沙法》规定,县级以上地方人民政府林业或者其他有关行政主管部门,应当为()治沙活动提供治理地点和无偿技术指导。
适用《中华人民共和国渔业法》的生产活动有()。
根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》,属于事中监督管理的内容有()。
某建筑工程位于城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,因特殊需要必须夜间连续作业。依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,施工单位必须()。
随机试题
实现共产主义,是马克思主义最崇高的社会理想。
下列关于男性生殖器的叙述,错误的是()
凡小儿生后体重超过多少为巨大儿
协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于()。
选聘或解聘物业管理企业,必须经物业管理区域内全体业主所持投票权()以上通过。
阅读下面材料,回答问题。在初二时,我因沉溺于看文学书而疏忽了其他学科。为了对得起父母,我勉强自己收了心,跟每一位老师合作,凡书必背,凡课都听,连数学习题,我都一道一道死背下来。有一次,我发现数学老师每次出考试题都是把课本里面的习题选几道
跆拳道用()颜色来区分不同的段位级别。
具有促进铁吸收功能的是()
故障:抛锚:救援
Theman’sefforttofindapositiondoesnotinclude_____.
最新回复
(
0
)