背景资料：某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如

admin2018-11-01 67

问题背景资料：
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。

施工过程中发生了如下事件：
事件一；在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长3d。
事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。
事件五；鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0．6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题：
该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?

选项

答案(1)该工程可得到的工期补偿为3d。 (2)关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔。主楼主体工程工期延长3d，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4d，故工期奖励对应的天数为4d，工期奖励款=4×2500=10000(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Jyyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

施工现场配电保护系统是()。

强夯地基夯实前，基坑地面应高出设计标高，预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加()。

民用建筑工程及室内装修工程中对室内环境质量进行验收时间的说法，正确的是()。

设计无要求时，现浇混凝土结构模板及其支架拆除的规定有()。

某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，下列说法中，正确的有()。

当设计对砖基础墙防潮层无具体要求时，防潮层宜采用加适量防水剂的1：2水泥砂浆铺设，其厚度宜为()。

宫颈癌肉眼可见的病理变化为

苷类分子量的测定常采用质谱法，其中最适合的方法为

A．【成分】B．【禁忌】C．【不良反应】D．【注意事项】列出该药品不能应用的人群、疾病等情况的是

某高速公路M合同段(K17+300～K27+300)，主要为路基土石方工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa左右，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方2400000m。(土石比例为6：4)，填方2490000m3，填方路段填

行政复议申请人不服劳动行政部门做出的复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。

订立合同的最终目的是合同的()。

从古代的“把酒问青天”、“嫦娥奔月”，到今天的“神舟”号系列对太空的探索，再到“天宫一号”的发射，我们对太空的了解越来越深入，这说明()。

蜘蛛织网、蜜蜂筑巢，都是很精致的实践活动。()

下列有关我国刑法中危害结果的表述，不正确的有()。