按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

admin2019-04-24 49

问题按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

选项 A、发包人未按约定提供施工场地
B、分包人对承包人的施工干扰
C、设计变更
D、承包人的主要施工机械出现故障
E、发生不可抗力

答案A,C,E

解析 “分包人对承包人的施工干扰”和“承包人的主要施工机械出现故障”属于承包人自己应承担的风险，工期不予顺延。对于“分包人对承包人的施工干扰”，承包人可根据分包合同追究分包人的违约责任。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/JtZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以(　　)。
施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(　　)。
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人承担违约责任的原则是()
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()
FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括(　　)情况。
FIDIC《施工合同条件》中规定，承包商可以索赔利润的事件有(　　)。
在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指(　　)。
某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反
建设工程设计施工总承包合同中，属于通用条款规定的竣工试验程序中第三阶段的内容的是()。

随机试题

A．桃红饮B．桃仁红花煎C．血府逐瘀汤D．通窍活血汤E．桃红四物汤
电梯的安装、改造与维修活动必须得到()，并由具备相应资质的单位进行。
在施工阶段，损失控制计划系统主要由()组成。
下面关于个案调查的说法正确的是()。
下列属于施工项目质量计划的主要内容的有（）。
股份有限公司的董事会成员为5～19人，设董事长1人，可以设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会全体通过选举产生，董事长为公司的法定代表人。(　　)
甲公司拟发行5年期债券进行筹资，债券票面金额为1000元，票面利率为8%，每年年末付息一次，若市场利率为10%，那么该公司债券发行价格应为(　　)元。
在抽样检验中，与生产方过程平均相对应的质量参数为()。
20世纪70年代之后，()成为家庭治疗领域中最具有影响力的服务模式。
下列叙述中正确的是

最新回复(0)

按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人承担违约责任的原则是()

设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )情况。

FIDIC《施工合同条件》中规定，承包商可以索赔利润的事件有( )。

在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。

建设工程设计施工总承包合同中，属于通用条款规定的竣工试验程序中第三阶段的内容的是()。

A．桃红饮B．桃仁红花煎C．血府逐瘀汤D．通窍活血汤E．桃红四物汤

电梯的安装、改造与维修活动必须得到()，并由具备相应资质的单位进行。

在施工阶段，损失控制计划系统主要由()组成。

下面关于个案调查的说法正确的是()。

下列属于施工项目质量计划的主要内容的有（）。

股份有限公司的董事会成员为5～19人，设董事长1人，可以设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会全体通过选举产生，董事长为公司的法定代表人。( )

甲公司拟发行5年期债券进行筹资，债券票面金额为1000元，票面利率为8%，每年年末付息一次，若市场利率为10%，那么该公司债券发行价格应为( )元。

在抽样检验中，与生产方过程平均相对应的质量参数为()。

20世纪70年代之后，()成为家庭治疗领域中最具有影响力的服务模式。

下列叙述中正确的是

按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以(　　)。

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(　　)。

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括(　　)情况。

FIDIC《施工合同条件》中规定，承包商可以索赔利润的事件有(　　)。

在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指(　　)。

股份有限公司的董事会成员为5～19人，设董事长1人，可以设副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会全体通过选举产生，董事长为公司的法定代表人。(　　)

甲公司拟发行5年期债券进行筹资，债券票面金额为1000元，票面利率为8%，每年年末付息一次，若市场利率为10%，那么该公司债券发行价格应为(　　)元。