背景资料某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂，由于工期紧迫，招标时图纸设计粗糙，工程量清单不详，工程量由投标人估算并报价，最终核定总价，招标文件标明以施工总承包形式总价包干，并提示风险，合同执行过程中总价包死，不发生变更签证，报价时投标人对风

admin2017-11-15 75

问题背景资料
某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂，由于工期紧迫，招标时图纸设计粗糙，工程量清单不详，工程量由投标人估算并报价，最终核定总价，招标文件标明以施工总承包形式总价包干，并提示风险，合同执行过程中总价包死，不发生变更签证，报价时投标人对风险_并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供，经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标，并签订了施工合同。施工中发生如下事件：
施工过程中，关键线路发生下列情况：一台主要设备因晚交货，拖延工期10天，施工单位发生窝工及管理费用5万元；因土建一台主机基础出现质量事故，延误工期4天，发生窝工费用3万元；因洪水灾害延误工期5天，增加窝工及施工机具维修费6万元；已进场工艺设备维修费10万元；总工程量增加共增加费用50万元。
由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体，A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了耐压试验。
一台压力容器解体进厂，现场A公司进行组装焊接时，监理工程师予以制止。
联合试运转结束后，建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案，A公司予以拒绝。
【问题】
本工程采用固定总价合同的方式是否合理?说明理由。

选项

答案判断一个工程是否符合固定总价合同的方式包干，主要分析以下几方面：首先，图纸等各种技术资料是否准确完整，尤其是工程量清单是否齐全；第二，招标文件尤其合同条款内容是否有缺陷甚至“陷阱”；第三，现场自然条件、环境、社会资源是否满足风险评估，是否到位；第四，价格是否合理，资金是否到位或落实，业主诚信度评估是否满足；第五，承包人自身条件是否满足等。而本案例从背景资料看，本工程图纸设计粗糙，工程清单不详，这样投标单位很难准确报价，即使估算，很难避免漏报，加之设计粗糙，很难避免施工中出现大量设计变更，这就大大增加了固定总价合同的风险。因之，本题采用固定总价合同的方式不合理。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/JmEu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求?简述其理由。假设管理费和利润不予补偿，试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少?

在事件一中，B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。在事件三中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。

记录已完成工作的实际费用是为了生成(　　)曲线。

化学除锈金属表面预处理质量等级为(　　)。

设备调试工作的内容主要有哪些?在验收过程中，监理工程师的工作有哪些?

机电工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制(　　)。

在事件一中，业主的做法是否妥当?为什么?在事件四中，招标人的做法是否妥当?为什么?

当设备技术文件中无安装精度规定时，机械安装可按下列(　　)原则进行。

机械设备整体安装的关键(　　)。

硅酸盐材料是以天然矿物或人工合成的各种化合物为基本原料，经粉碎、配料、成型和高温烧结等工序制成的无机非金属固体材料，包括()。

酶蛋白和辅酶之间有下列关系()。

患者，女，20岁。每遇生气后即咳逆阵作，口苦咽干，胸胁胀痛，咳时面赤，舌红苔薄黄，脉弦数。其证候是()

人民法院在收到丙厂申请甲厂破产的案件时，要求丙厂提供的材料有()。以下关于破产债权的表述中正确的是()。

某项目承包人，在收到变更指示的8天后，向监理人提出变更报价书。而总监理工程师在收到承包人变更报价书的第20天，邀请承包人商量确定了变更价格，则在此事件中()。

下列各项中，属于留存收益的是()。

下列法律原则中，属于经济法基本原则的是()。

新《公司法》规定有限责任公司由()个以下股东出资设立，允许设立一人公司。

1984年，世界卫生组织在其宣言中指出，健康应包括生理、心理和______等几方面。

各级公安机关接受同级党委的()的领导。

机电工程管理与实务

一级建造师

上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求?简述其理由。假设管理费和利润不予补偿，试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少?

在事件一中，B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。在事件三中，工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。

记录已完成工作的实际费用是为了生成( )曲线。

化学除锈金属表面预处理质量等级为( )。

设备调试工作的内容主要有哪些?在验收过程中，监理工程师的工作有哪些?

机电工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制( )。

在事件一中，业主的做法是否妥当?为什么?在事件四中，招标人的做法是否妥当?为什么?

当设备技术文件中无安装精度规定时，机械安装可按下列( )原则进行。

机械设备整体安装的关键( )。

硅酸盐材料是以天然矿物或人工合成的各种化合物为基本原料，经粉碎、配料、成型和高温烧结等工序制成的无机非金属固体材料，包括()。

酶蛋白和辅酶之间有下列关系()。

患者，女，20岁。每遇生气后即咳逆阵作，口苦咽干，胸胁胀痛，咳时面赤，舌红苔薄黄，脉弦数。其证候是()

人民法院在收到丙厂申请甲厂破产的案件时，要求丙厂提供的材料有()。以下关于破产债权的表述中正确的是()。

某项目承包人，在收到变更指示的8天后，向监理人提出变更报价书。而总监理工程师在收到承包人变更报价书的第20天，邀请承包人商量确定了变更价格，则在此事件中()。

下列各项中，属于留存收益的是()。

下列法律原则中，属于经济法基本原则的是()。

新《公司法》规定有限责任公司由()个以下股东出资设立，允许设立一人公司。

1984年，世界卫生组织在其宣言中指出，健康应包括生理、心理和______等几方面。

各级公安机关接受同级党委的()的领导。

记录已完成工作的实际费用是为了生成(　　)曲线。

化学除锈金属表面预处理质量等级为(　　)。

机电工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制(　　)。

当设备技术文件中无安装精度规定时，机械安装可按下列(　　)原则进行。

机械设备整体安装的关键(　　)。