某高速公路根据法律规定通过公开招标，建设单位与施工单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了施工合同。施工合同约定，按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定工期每拖延工期1天，交纳违约金1万元，工期每提前1天，奖励1万元。

admin2022-03-24 73

问题某高速公路根据法律规定通过公开招标，建设单位与施工单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了施工合同。
施工合同约定，按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定工期每拖延工期1天，交纳违约金1万元，工期每提前1天，奖励1万元。
该项目大桥3号墩桩基钻孔(该工作位于关键线路上)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙，导致多次塌孔、漏浆，成孔较计划推迟30天完成，并因处理塌孔漏浆增加费用5万元。
完成桩基施工后，经检测发现其中一根桩存在严重缺陷，经设计单位验算，需补桩一根，同时加大承台。业主根据设计单位提供的变更施工图下达了变更指令。此项变更增加一根钻孔灌注桩，按合同单价计算金额为18万元，钢筋混凝土承台体积增加，按合同单价计算金额为3万元，并因此在关键的工作面上再延误20天。
由于上述两个原因，现浇箱梁推迟开工50天。监理人下达指令，要求承包人调整计划，确保按合同工期竣工。因工期缩紧，不得不安排冬季施工(原计划冬季不进行施工)，增加冬季施工措施费60万元。同时为了方使支架搭设，承包人将桥下一灌溉渠拆除，箱梁完成施工后又进行了恢复。因冬季施工工效较低，养护时间延长，经过努力最终工程完工时间仍超出合同约定时间10天。
问题：
塌孔漏浆发生后，承包人按合同约定程序提交了索赔意向，该桩完成钻孔后承包人向监理人提交了一份索赔申请，要求补偿费用5万元、增加管理费3000元／天(经监理人核准)、利润1万元／天，合计增加44万元，延长工期30天。业主下发了变更设计图后，承包人向监理人提交了变更报告，变更增加工程价款21万元，同时提交一份索赔报告要求延长工期20天。请问上述两项索赔及变更是否成立?

选项

答案(1)图纸中未标明有地下溶洞，是承包人不可预见的情况，因此发生塌孔漏浆，产生额外费用，并延误了工期。根据施工合同条款，承包人提出的索赔理由应予以支持，可以索赔费用和工期。应批准的索赔费用为处理费用5万元、管理费9万元，延长工期30天。按合同约定，不能索赔利润。 (2)由于承包人施工造成工程质量缺陷，由此产生的返工、修复费用及损失由承包人承担。因此增加基桩及加大承台的工程量不能给予计量支付。工期延长的请求不予支持。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/JTq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。

()，是指受要约人按期发出承诺后，由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。

下列关于仲裁协议的作用，说法错误的是()。

对合同约定的重要工序，供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。

()是发包人和承包人为完成商定的设备安装调试工作，明确相互权利、义务关系的合同。

()是指设备出卖人将设备的所有权转让于买受人，买受人支付价款的合同。

若承包人送的报告自送达之日起()天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。

工程勘察委托任务的工作范围不包括()。

根据我国《合同法》规定，债权人领取提存之日起()年内不行使而自行消灭。

天花粉的药用部分是

关于投资项目风险基本特征和识别原则，下列叙述正确的是()。

水闸中的铺盖按材料分，其类型有()。

投资连接保险中的投资风险由()承担。

较为符合我国国情和社区工作现状的社区工作模式是地区发展、社会策划和()三个实施模式。

共鸣

教育部公布的《国家教育事业发展第十二个五年规划》提出，推动各地制定非户籍常住人口在流入地接受()阶段教育的办法。

根据所给材料。回答问题。印刷组和装订组的成员来自以下七名员工——F，G，H，J，K，L和M，每个组的成员构成必须满足下列条件：(1)每个组至少有三名员工；(2)F和K不能在同一个组；(3)如果K在某个组，J也必须在这

InhermovieChocolat,filmmakerClaireDenisshuns______andattemptsinsteadtodepicteventsasrealisticallyaspossible.