在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

admin2021-03-03 44

问题在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

选项 A、承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向总监理工程师提出延期开工，总监理工程师在48小时内未作出书面答复
B、承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向总监理工程师提出延期开工
C、因设计进度拖延，总监理工程师书面通知承包人延期开工
D、因施工场地未达到开工要求，总监理工程师书面通知承包人延期开工

答案B

解析根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定．承包应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。故应选B项。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/HBju777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

建设工程法规及相关知识

一级建造师

万某2011年9月参加全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。

按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的，其资质证书将被()。

根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。

关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列()情形时申请撤销仲裁裁决。

甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的同避申请，应当得到准许。

建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。

下列关于物权特征的说法中，正确的有()。

具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为(　　)。

A．汗法B．下法C．和法D．清法疮疡初起而有恶寒发热者，适宜于

关于确诊SLE和判断其活动性参考价值最大的抗体为（）

根据登记的内容和方式的不同，各国房地产登记制度分为契据登记制和产权登记制两大类型。()

下列企业自由现金流量的表述中正确的有()。

如图，边长为1的小正方形构成的网格中，半径为1的圆O在格点上，则∠AED的正切值为()

生产力对教育的发展具有制约作用，生产力水平低意味着教育发展水平低。()

2008至2011年，全社会固定资产投资的增长量最大的是()年。

Wheredoestheconversationtakeplace?

AftertheviolentearthquakethatshookLosAngelesin1994,earthquakescientistshadgoodnewstoreport:thedamageanddeath

InNovember1965,NewYorkwasblackedoutbyanelectricityfailure.The【B1】______promisedthatitwouldnothappenagain.Pe

在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

建设工程法规及相关知识

一级建造师

万某2011年9月参加全国一级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。

按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的且逾期不改的，其资质证书将被()。

根据《节约能源法》规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。

关于劳动争议仲裁，提出仲裁的一方应当自劳动争议发生之日起()日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。

仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列()情形时申请撤销仲裁裁决。

甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，根据《仲裁法》的规定，在下列()情况下，当事人提出仲裁员的同避申请，应当得到准许。

建筑施工企业如发生下列()行为，将受到主管部门责令其在建项目停止施工的处罚。

下列关于物权特征的说法中，正确的有()。

具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。

A．汗法B．下法C．和法D．清法疮疡初起而有恶寒发热者，适宜于

关于确诊SLE和判断其活动性参考价值最大的抗体为（）

根据登记的内容和方式的不同，各国房地产登记制度分为契据登记制和产权登记制两大类型。()

下列企业自由现金流量的表述中正确的有()。

如图，边长为1的小正方形构成的网格中，半径为1的圆O在格点上，则∠AED的正切值为()

生产力对教育的发展具有制约作用，生产力水平低意味着教育发展水平低。()

2008至2011年，全社会固定资产投资的增长量最大的是()年。

Wheredoestheconversationtakeplace?

AftertheviolentearthquakethatshookLosAngelesin1994,earthquakescientistshadgoodnewstoreport:thedamageanddeath

InNovember1965,NewYorkwasblackedoutbyanelectricityfailure.The【B1】______promisedthatitwouldnothappenagain.Pe

具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为(　　)。