某工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度如图5—1所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和工作

admin2019-05-07 125

问题某工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度如图5—1所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和工作E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期 5天、窝工损失补偿15万元。
事件2：工程开工后90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常；工作H超前10天；工作I拖后10天；工作C拖后20天。
事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩为60天。
【问题】
事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。

选项

答案N工作压缩60天后，H工作总时差50天，自由时差30天；K工作总时差20天，自由时差10天；M工作总时差10天，自由时差10天。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/H2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

关于合同撤销权说法正确的是()。

履行期限不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，()。

当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。

根据索赔目的的不同，索赔分为()。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

()不属于业主方的风险管理措施。

公开招标，也称为()，即由业主在国内外主要报纸、有关刊物上发布招标广告，公开进行招标。

采购设备的种类、数量，具体的技术规格、性能要求要尽量根据项目的需要选择()通用的标准和规格。

设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有()。

溃疡性结肠炎好发部位为

如果将β为1．15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险()。

下列药物中水解速率最快的是

大量胸腔积液所致呼吸困难，最有效的治疗措施是

具有“连三朵”特征的药材是

副交感神经兴奋的表现是()。

下列选项中，可以提议召开股份有限公司董事会临时会议的情形有()。

具有一定难度，需要学生努力克服，而又是力所能及的学习情境称为()。

Infantsusealltheirsensestolearntheworld.They"talk"with【M1】______othersthroughactionsandsounds,experimentwi

Whatarethebasicrequirementsoflifeandwhatdoweneednextafterthose?Whenyouanswerthesequestions,youaredoingthe