某烧结工程建设在钢铁企业老厂区最东侧的狭窄场地,南北两侧均有厂内铁路线,只在场地的西侧有一条道路同外部接通,交通非常不便。烧结工程特点为:建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座。某承包方同发包方签订了烧结工程的建设施工合同,合同约定

admin2013-05-28 63

问题某烧结工程建设在钢铁企业老厂区最东侧的狭窄场地,南北两侧均有厂内铁路线,只在场地的西侧有一条道路同外部接通,交通非常不便。烧结工程特点为:建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座。某承包方同发包方签订了烧结工程的建设施工合同,合同约定工期12个月(非承包方原因,工期顺延),开工日期为2003年3月8日,竣工日期为2004年3月8日,工期惩罚额为5000元/天,工程保修期一年。在施工过程中,建筑物较密集,安全管理困难较大,150m烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡;因业主原因,累计停电时间20天,因雨天不能正常施工,延误工期10天,交通不便造成误工10天,该工程于2004年4月18日竣工。为给高炉早日供料,公司领导决定不经竣工验收即投入使用。
问题:
①该工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？
②安全事故处理程序如何？
③伤亡事故处理时限是如何规定的？
④该工程工期延误40天,承包方是否承担责任？若承担责任,工期延误惩罚数额为多少？
⑤该工程未经验收便投入使用,发生质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理？

选项

答案①该职业伤害事故按发生原因分类属物体打击,按事故后果严重程度分类属死亡事故。 ②安全事故处理程序为: a.报告安全事故。 b.处理安全事故,抢救伤员,排除险情,防止事故蔓延扩大,做好标识,保护好现场等。 c.安全事故调查。 d.对事故责任者进行处理。 e.编写调查报告并上报。 ③伤亡事故处理工作应当在90日内结案,特殊情况不得超过180日。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。 ④工期共延误40天,其中20天是发包方造成的,承包方对此不承担责任。雨天是正常的气候条件,交通不便是在合同签订之前承包方已了解此情况,承包方在制定进度计划和确定工期时应该考虑这两个因素,故由此造成的20天工期延误由承包方承担责任,工期延误惩罚额为100000元。 ⑤工程未经验收即按业主要求投入使用,投入使用之日(2004年4月18日)即可视为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期(2005年4月18日)内,承包方应承担保修责任,派人检查修理。检查出的质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的,承包方负责修理并承担修理费用。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/H0Hu777K

本试题收录于：建设工程项目管理题库一级建造师分类

建设工程项目管理

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程项目管理

一级建造师

预应力筋张拉时，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无具体要求时，不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

下列选项中，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的是()。

关于尾面防水卷材铺贴的说法，错误的是()。

施工现场临时配电系统中，保护零线(PE)的配线颜色应为()。

经纬仪不能直接完成的工作是()

装饰装修工程项目的材料目标管理，其建立过程一般包括(　　)。

项目管理信息系统中进度控制的功能包括(　　)。

(　　)的中心任务是利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益，并获取尽可能多的利润。

建设工程项目发生风险后应积极采取措施进行控制，如对难以控制的风险进行投保，是风险管理工作流程的(　　)。

导致黄药子具有明确肝毒性的化学成分是()

在适用下列各种审判程序进行审理时，人民法院不能进行调解的是：()

由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出称为()。

下列项目中，可能引起企业留存收益总额发生增加变动的有()。

有学者认为：“长期以来，军政和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物，即第一执政当作偶像来崇拜。”这里说的“第一执政”指的是()。

声音的音调、响度分别与其频率、振幅成正比。下图是甲、乙、丙三人的声音在示波器上相同量纲下显示的波形。据此，下列说法错误的是：

根据艾宾浩斯遗忘曲线，下列选项正确的有()。

下列关于中国地理常识的说法，正确的是()。

EveryyearmillionsofcandidatesattendtheNationalCivilServantExam,someofwhomevenregarditastheirlifelongcareeri

建设工程项目管理

一级建造师

预应力筋张拉时，混凝土强度必须符合设计要求；当设计无具体要求时，不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。

下列选项中，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的是()。

关于尾面防水卷材铺贴的说法，错误的是()。

施工现场临时配电系统中，保护零线(PE)的配线颜色应为()。

经纬仪不能直接完成的工作是()

装饰装修工程项目的材料目标管理，其建立过程一般包括( )。

项目管理信息系统中进度控制的功能包括( )。

( )的中心任务是利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益，并获取尽可能多的利润。

建设工程项目发生风险后应积极采取措施进行控制，如对难以控制的风险进行投保，是风险管理工作流程的( )。

导致黄药子具有明确肝毒性的化学成分是()

在适用下列各种审判程序进行审理时，人民法院不能进行调解的是：()

由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的流出称为()。

下列项目中，可能引起企业留存收益总额发生增加变动的有()。

有学者认为：“长期以来，军政和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物，即第一执政当作偶像来崇拜。”这里说的“第一执政”指的是()。

声音的音调、响度分别与其频率、振幅成正比。下图是甲、乙、丙三人的声音在示波器上相同量纲下显示的波形。据此，下列说法错误的是：

根据艾宾浩斯遗忘曲线，下列选项正确的有()。

下列关于中国地理常识的说法，正确的是()。

EveryyearmillionsofcandidatesattendtheNationalCivilServantExam,someofwhomevenregarditastheirlifelongcareeri

装饰装修工程项目的材料目标管理，其建立过程一般包括(　　)。

项目管理信息系统中进度控制的功能包括(　　)。

(　　)的中心任务是利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益，并获取尽可能多的利润。

建设工程项目发生风险后应积极采取措施进行控制，如对难以控制的风险进行投保，是风险管理工作流程的(　　)。