背景资料： 2016年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额为70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目部安排的进度计划和成本强度预算如下表所示。工程按期开工，但建设单位于6月1日

admin2020-11-03 62

问题背景资料：
2016年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额为70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。
项目部安排的进度计划和成本强度预算如下表所示。

工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：
(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量。
(2)增加10km管道光缆的施工工作量。
A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后1周；第(2)项变更导致A施工单位停工2周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。
问题：
本工程的保修金占结算费用比例是多少?保修期何时截止?

选项

答案本工程的保修金占结算费用比例是5％，保修日期为正式交付使用1年后截止，即2017年11月1日。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/GhZw777K

本试题收录于：通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类

通信与广电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

通信与广电工程管理与实务

一级建造师

某施工单位承接了3个2．5万t级泊位海港高桩码头的施工，码头长560m，引桥长835m，前沿水深-12m，工程质量要求各分项达优良等级。问题：该工程如何划分单位工程?

某施工单位接受业主邀请，参加3个2．5万t级泊位海港高桩码头的投标，为此该施工单位组织人员进行标书的编写和投标工作。问题：为了防止成为废标，投标时应注意什么问题?

编制施工计划时，疏浚工程施工进度应包括()三个阶段。

在沉箱重力式码头施工中，沉箱安放就位填充完毕后，后方抛石棱体及倒滤层的抛填，应()。

吊装护面块体正确的作业安全要求有()。

航道疏浚工程吹填区内的钻孔深度应根据()等因素确定。

无方向信标台场地及其附近的反射、再反射和吸收电磁波的地形地物，会引起()。

设备防雷电侵入波过电压的主要措施是装设()。

无方向信标台场地及其附近的反射、再反射和吸收电磁波的地形地物，会引起()。

驾驶机动车在这种山区弯道怎样转弯最安全？

通过降低储蓄的收益来刺激消费需求，我国于1999年10月开征的税种是

腹腔镜手术后早期出现恶心、呕吐的常见原因是

患者，女性，40岁，1周前唇周出现红斑，感觉灼痒，1d后出现成簇针尖大小水疱，1d后疱破糜烂后结痂，患病前有感冒史，拟诊

根据《仲裁法》的规定，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形不包括()。

关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

原型化方法的系统建造过程支持系统的重用，它是系统高效开发和质量保证的有效途径，但实现重用的基本要求则是要有()。

把用高级语言写的程序转换为可执行程序，要经过的过程叫做_______。

Readthereportbelowaboutthegrowthoflow-costairlines.ChoosethecorrectwordtofilleachgapfromA,BorContheoppo