首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工。施工中发生下列事件: 事件1:因反铲大修
某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工。施工中发生下列事件: 事件1:因反铲大修
admin
2018-04-13
81
问题
某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m
3
,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m
3
的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工。施工中发生下列事件:
事件1:因反铲大修,晚进场1日,造成人员窝工10工日;
事件2:遇未预见的软土层,接工程师要求于6月15日开始停工的指令,进行地质复查,配合用工15工日,6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知,增加挖方量1400m
3
;
事件3:6月20日至22日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工30工日;
事件4:6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日,6月24日恢复挖掘,至6月30日完工。
问题
逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元/工日,管理费为30%)
选项
答案
事件1:不可索赔,属承包商责任; 事件2:可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担可索赔工期5日(15~19日),用工费25×5×(1+30%)=487.5元机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元; 事件3:因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延不可索赔窝工费; 事件4:可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担可索赔工期1日,人工费25×30×(1+30%)=975元机械费550×1=550元。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Gflw777K
本试题收录于:
矿业工程管理与实务题库一级建造师分类
0
矿业工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
施工现场环境保护主要由()负责。
案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限,其中短期是指工程档案保存()年以下。
施工过程中质量监督的内容包括()。
下列关于施工成本分析的基本方法的表述,正确的是()。
下列关于业主方项目管理中的质量目标的说法中,正确的有()。
核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托()进行复验。
(),即按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较,以发现施工成本是否已超支。
在工程项目实施阶段,合同价款的结算可以根据不同情况采取多种方式,其中主要的结算方式有()。
根据有关规定,施工现场早晨作业时间不得早于()时。
随机试题
S市公共设施破旧不堪,引起市民的不满,但S市的财政不能提供更新公共设施的资金,而S市市政府增加财政收入的唯一途径就是提高市民的税收,提高税收也会引起市民的不满。上述陈述能推出以下哪项?
呕吐物含大量胆汁提示梗阻平面在
哈某于2000年3月被人民法院以窃取国家秘密罪而宣判,经过一审后,哈某不服提起上诉,上级人民法院维持原判。下列情况中,可能引起审判监督程序的启动的情形是()
《火电厂大气污染物排放标准》和《水泥厂大气污染物排放标准》均要求烟尘排放浓度小于()mg/m3。
关于开放式基金收益分配原则,下列论述准确的是()
甲公司为工业制造企业,系增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为16%。资料一:2018年12月与丙公司签订商品购销合同,合同规定甲公司在2019年3月以每件2万元的价格向丙公司销售产品1000件,若不能按时交货,将对甲公司处以总价款20%的违约金。签订
假如你是一位社会工作者,你所在的城市由于连日来的大雪致使很多社区停电、停水,居民的正常生活需要得不到保障。请针对这一情况,拟订一份社区服务方案。
下列命题属于辩证法的有()。
下列诗句没有传达出幸福感的是:
TheU.S.SpaceAgencyNASAsays______orbitingMirspacestationhaslostitsprimaryandbackupoxygensources.
最新回复
(
0
)