首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
FIDIC合同条件下,某施工合同约定,人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间,因暴雨导致基坑淹水而停工2天,人员窝工20个工日,在主体工程施工期间,因重大公共活动政府通知停工2天,人员窝工30个工日。为此,承包人可向业主索赔工期和费用分别为(
FIDIC合同条件下,某施工合同约定,人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间,因暴雨导致基坑淹水而停工2天,人员窝工20个工日,在主体工程施工期间,因重大公共活动政府通知停工2天,人员窝工30个工日。为此,承包人可向业主索赔工期和费用分别为(
admin
2020-04-14
68
问题
FIDIC合同条件下,某施工合同约定,人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间,因暴雨导致基坑淹水而停工2天,人员窝工20个工日,在主体工程施工期间,因重大公共活动政府通知停工2天,人员窝工30个工日。为此,承包人可向业主索赔工期和费用分别为( )。
选项
A、4天;750元
B、4天;450元
C、4天;0元
D、2天;0元
答案
C
解析
在确定工期索赔时要划清施工进度拖延的责任。如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。根据题中条件,暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动政府通知停工都属于客观因素发生影响产生的延误,可以得到工期延长4天,但不能得到费用补偿。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Gd2w777K
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
0
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
已知某工程工期400d,其中80%的施工时间需使用自有脚手架,一次使用量为1000t,每吨脚手架价格为3000元,若脚手架残值率为5%,耐用期为2000天,脚手架的搭、拆、运输费为20000元,则本工程分摊的脚手架费为()元。
在世界银行规定的项目总建设成本中,未明确项目的准备金的目的是为了()。
在下列各种定额中,不属于工程造价计价定额的是()。
根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,应由发包人完成的工作包括()。
土地征用及迁移补偿费是指建设项目通过()支付的费用。
当合同文件规定不严谨时,工程师给予的解释导致成本增加,这属于工程索赔产生的()原因。
民用项目设计程序与工业项目设计程序相比,不包括()程序。
建设工程工程量清单计价活动应遵循()的原则。
承发包双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,当该合同生效后,如果承包人不能按时开工,应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前()天。
根据有关规定,工程保修金扣除的正确做法是()。
随机试题
在PowerPoint2010中,下列说法错误的是
A.国家一级保护野生药材B.国家二级保护野生药材C.国家三级保护野生药材D.中药一级保护品种E.中药二级保护品种相当于国家一级保护野生药材物种的人工制成品可申请
患者,女性,67岁。3天未排便。目前应采取的措施是
为提高工作效率,经单位会计机构负责人批准,出纳人员可以兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。()
在利率水平极高时,货币需求会趋向无穷大,这被称为流动性陷阱。()
学习过程中,人的精神状态和注意力存在三种变化模式,即()。
我国民事经济仲裁实行()。
金融市场的宏观经济功能不包括()。
标准模块中有如下程序代码:PublicxAsInteger,yAsIntegerSubvatpub(),x=10:y=20EndSub在窗体上有1个命令按钮,并有如下事件过程:PrivateSubCommandlClick
Whatisthemaintopicofthisconversation?
最新回复
(
0
)