【背景资料】某工程建设项目包含办公楼和会议礼堂两个单体栋号。建设单位通过招标的方式选定了施工总承包单位，参与投标的各方对中标结果均表示认可。于是双方在规定的时间内签订了中标合同，合同中就预付款、工程款支付、承包范围、质量标准、违约责任等作出了约定。在基坑开

admin2015-01-05 34

问题【背景资料】某工程建设项目包含办公楼和会议礼堂两个单体栋号。建设单位通过招标的方式选定了施工总承包单位，参与投标的各方对中标结果均表示认可。于是双方在规定的时间内签订了中标合同，合同中就预付款、工程款支付、承包范围、质量标准、违约责任等作出了约定。在基坑开挖阶段，由于工程所在地将举办全国性花卉博览会，当地政府高度重视，责令所有在施工程土方施工一律停工2个月，以减少扬尘污染；之后，在主体结构施工阶段又由于遭遇极端恶劣的天气，停工将近1个月；在装修施工阶段，由于甲供材料不合格多次退场，导致工期拖延和窝工。施工单位在工期和费用两方面都遭受了损失。对此，施工单位及时采用网络分析法和总费用法分别就工期和费用向建设单位提出索赔。在会议礼堂尚在进行装修施工时，办公楼已施工完毕。但建设单位上级领导在参观了办公楼装修效果后，表示“看上去没有预期的好”，于是建设单位重新确定了装修风格与材料，要求施工单位将原装修全部拆除，按照新图纸重新施工。但在原合同中，并未约定这种情况应如何对施工单位进行补偿。于是双方经协商签订了一份补充协议，明确了在该情况下双方的权利义务，作为施工合同的组成部分。
【问题】
施工单位进行工期索赔所采用的网络分析法如何计算索赔工期?除此以外，还有哪些其他的工期索赔计算方法?

选项

答案网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期计算结果，计算出工程应顺延的工程工期。除此以外，工期索赔的计算方法还有比例分析法，即通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值，推断出增加或减少的工程工期。此外，施工单位也可按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期，或通过发包方与承包方协议确定索赔的工期。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/GONw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

桥梁建筑高度是指()。

预制梁(板)的吊装是桥梁上部结构装配式施工中的重要环节，根据施工现场和设备的具体情况，选用最适合的架设安装方法。下面说法正确的是()。

资格预审文件和招标文件应当载明详细的()，招标人不得另行制定评审细则。

关于钢板桩围堰施工的说法，正确的有()。

()储存稳定性差，必须密闭隔绝潮气，以免胶冻报废。

A、夜尿宁丸B、健儿清解液C、小儿化滞散D、导赤丸E、龙牡壮骨颗粒属于小儿感冒类药的是

近年来，A市中级人民法院开展了“阳光司法”的活动，以手机短信、网络、公开栏等形式公开举报电话。下列对此事件的说法中错误的是哪些选项?()

某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末(　　)。

会计职业道德中保守秘密指的就是会计人员要保守企业自身秘密。()

下列股利政策中，基于股利无关论确立的政策是()。

该企业2006年实现的应税收入总和为()。该企业2006年计算企业所得税前准许扣除的销售成本总和为()。

公安领导工作是公安机关党委的工作。()

“劣币驱逐良币”的现象主要出现在以下哪种本位制下?()

建筑工程管理与实务

二级建造师

桥梁建筑高度是指()。

预制梁(板)的吊装是桥梁上部结构装配式施工中的重要环节，根据施工现场和设备的具体情况，选用最适合的架设安装方法。下面说法正确的是()。

资格预审文件和招标文件应当载明详细的()，招标人不得另行制定评审细则。

关于钢板桩围堰施工的说法，正确的有()。

()储存稳定性差，必须密闭隔绝潮气，以免胶冻报废。

A、夜尿宁丸B、健儿清解液C、小儿化滞散D、导赤丸E、龙牡壮骨颗粒属于小儿感冒类药的是

近年来，A市中级人民法院开展了“阳光司法”的活动，以手机短信、网络、公开栏等形式公开举报电话。下列对此事件的说法中错误的是哪些选项?()

某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末( )。

会计职业道德中保守秘密指的就是会计人员要保守企业自身秘密。()

下列股利政策中，基于股利无关论确立的政策是()。

该企业2006年实现的应税收入总和为()。该企业2006年计算企业所得税前准许扣除的销售成本总和为()。

公安领导工作是公安机关党委的工作。()

“劣币驱逐良币”的现象主要出现在以下哪种本位制下?()

某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末(　　)。