【背景资料】某公路跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图．经监理工程师批准后实施。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在进行1#基础灌

admin2018-08-14 81

问题【背景资料】
某公路跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如下网络计划图．经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行1#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5天。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4天，1#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3天，经济损失1万元。
事件四：由于监理工程师原因，引起租赁的机械延误10d，施工单位提出索赔，要求监理单位补偿由此引起的工期延误和费用损失。
事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。

选项

答案事件一：施工方法不当导致，由施工单位承担责任。事件二：费用可索赔2万元，工期可索赔4天。因为钢筋由业主提供，这是业主的责任。l#混凝土灌注桩为关键工序，总时差为0，因此工期索赔4天。事件三：费用和工期均不索赔。因为无论是业主还是施工单位提供的钢材，均应按规定进行检验，检验合格后方可用于工程。施工单位仅对数量进行验收造成停工，这是施工单位的责任。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/GCjw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

农村公路路基填筑前，对土质材料必须做液塑限试验，确定土类和塑性指数，确定其填筑性能。对不同填料必须分别进行标准击实试验，确定其最佳含水量和(　　)。

下列情况中应浇洒透层沥青的是(　　)。

当没有摊铺机时可以采用摊铺箱摊铺混合料，也可以用自动找平平地机辅以人工整平，该做法适用的公路等级为(　　)。

排水沟的施工应符合下列哪些规定(　　)。

品字形导坑先拱后墙法适用于(　　)类围岩石质道路隧道施工。

隧道的主体建筑物包括(　　)。

下列结构中属于调治导流构造物的是(　　)。

下列不属于水泥混凝土路面主要检验内容的是()。

某公路工程项目，经过公开招标选择了一家施工单位来承担此项目的施工任务，施工单位在充分研究了施工技术资料、工程设计文件及合同条款等资料后，确定了该公路工程项目的施工顺序，并编制了具体施工组织设计。问题

关于幼稚子宫，下列描述不正确的是

关于肩周炎，下列哪项不正确

患者，男，68岁，进行性排尿困难3月余，伴头晕目眩、腰酸膝软、失眠多梦、咽干。舌红，苔黄，脉细数，前列腺指诊：前列腺Ⅱ度增大，中央沟变浅，光滑有弹性，诊为精癃，治宜

人民法院根据被执行人的申请裁定不予执行后，当事人的纠纷解决途径是：()

Geneticengineeringholdsgreatpotentialpayoffsforfarmersandconsumersbymakingcropsresistanttopests,diseases,andev

A、itishelpfultotheburnvictimsandhasotherpotentialuses.B、theusageofthefetaltissuerationalizethepracticeofab

Theresearchteamcanhandle_____needstobehandled.

Theneedforsolarelectricityisclear.Itissafe,ecologicallysound,efficient,continuouslyavailable,andithasnomoving

公路工程管理与实务

二级建造师

农村公路路基填筑前，对土质材料必须做液塑限试验，确定土类和塑性指数，确定其填筑性能。对不同填料必须分别进行标准击实试验，确定其最佳含水量和( )。

下列情况中应浇洒透层沥青的是( )。

当没有摊铺机时可以采用摊铺箱摊铺混合料，也可以用自动找平平地机辅以人工整平，该做法适用的公路等级为( )。

排水沟的施工应符合下列哪些规定( )。

品字形导坑先拱后墙法适用于( )类围岩石质道路隧道施工。

隧道的主体建筑物包括( )。

下列结构中属于调治导流构造物的是( )。

下列不属于水泥混凝土路面主要检验内容的是()。

某公路工程项目，经过公开招标选择了一家施工单位来承担此项目的施工任务，施工单位在充分研究了施工技术资料、工程设计文件及合同条款等资料后，确定了该公路工程项目的施工顺序，并编制了具体施工组织设计。问题

关于幼稚子宫，下列描述不正确的是

关于肩周炎，下列哪项不正确

患者，男，68岁，进行性排尿困难3月余，伴头晕目眩、腰酸膝软、失眠多梦、咽干。舌红，苔黄，脉细数，前列腺指诊：前列腺Ⅱ度增大，中央沟变浅，光滑有弹性，诊为精癃，治宜

人民法院根据被执行人的申请裁定不予执行后，当事人的纠纷解决途径是：()

Geneticengineeringholdsgreatpotentialpayoffsforfarmersandconsumersbymakingcropsresistanttopests,diseases,andev

A、itishelpfultotheburnvictimsandhasotherpotentialuses.B、theusageofthefetaltissuerationalizethepracticeofab

Theresearchteamcanhandle_____needstobehandled.

Theneedforsolarelectricityisclear.Itissafe,ecologicallysound,efficient,continuouslyavailable,andithasnomoving

农村公路路基填筑前，对土质材料必须做液塑限试验，确定土类和塑性指数，确定其填筑性能。对不同填料必须分别进行标准击实试验，确定其最佳含水量和(　　)。

下列情况中应浇洒透层沥青的是(　　)。

当没有摊铺机时可以采用摊铺箱摊铺混合料，也可以用自动找平平地机辅以人工整平，该做法适用的公路等级为(　　)。

排水沟的施工应符合下列哪些规定(　　)。

品字形导坑先拱后墙法适用于(　　)类围岩石质道路隧道施工。

隧道的主体建筑物包括(　　)。

下列结构中属于调治导流构造物的是(　　)。