某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

admin2019-01-09 76

问题某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

选项 A、发包人不予补偿
B、发包人只给予工期延长但不给予费用补偿
C、发包人不给予工期延长但给予费用补偿
D、发包人应当给予工期延长及相应费用补偿

答案D

解析 “由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符”与不利的自然(地质)条件，承包人可以进行工期延长和费用索赔，一般不能进行利润索赔，即：发包人应当给予工期延长及相应费用补偿。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Fo2w777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

建设工程计价

一级造价工程师

[2015年真题]有抗化学侵蚀要求的混凝土多使用()。

[2016年真题]通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间为()。

[2016年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854一2013)，屋面防水工程量计算，说法正确的是()。

[2015年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于现浇混凝土基础的项目列项或工程量计算正确的为()。

[2016年真题]关于先张法预应力混凝土施工，下列说法正确的有()。

[2014年真题]关于预应力后张法的施工工艺，下列说法正确的是()。

[2017年真题]大型建设工程的选址，对工程地质的影响还要特别注重考察()。

桥梁承载结构施工方法中，投入施工设备和施工用钢量相对较少的是()。

下列()玻璃幕墙施工安装需要施加预应力。

设备安装工程费概算编制方法中，设备单价值百分比法适用于(　　)。

下列关于关系数据库中关系性质的叙述，正确的有________________。

结扎输卵管不合适的部位有()

在SE序列中，质子密度加权像是指

产褥期妇女的护理措施，以下不正确的是

德尔非法的特点有()。

仲裁实行()，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

合同买卖商品为袋装小麦，则合同项下货物买卖的重量计算通常是以毛作净。()

下列关于基金托管人的信息披露义务的说法，不正确的是()。

某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是( )。

建设工程计价

一级造价工程师

[2015年真题]有抗化学侵蚀要求的混凝土多使用()。

[2016年真题]通常要求普通硅酸盐水泥的初凝时间和终凝时间为()。

[2016年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854一2013)，屋面防水工程量计算，说法正确的是()。

[2015年真题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于现浇混凝土基础的项目列项或工程量计算正确的为()。

[2016年真题]关于先张法预应力混凝土施工，下列说法正确的有()。

[2014年真题]关于预应力后张法的施工工艺，下列说法正确的是()。

[2017年真题]大型建设工程的选址，对工程地质的影响还要特别注重考察()。

桥梁承载结构施工方法中，投入施工设备和施工用钢量相对较少的是()。

下列()玻璃幕墙施工安装需要施加预应力。

设备安装工程费概算编制方法中，设备单价值百分比法适用于( )。

下列关于关系数据库中关系性质的叙述，正确的有________________。

结扎输卵管不合适的部位有()

在SE序列中，质子密度加权像是指

产褥期妇女的护理措施，以下不正确的是

德尔非法的特点有()。

仲裁实行()，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

合同买卖商品为袋装小麦，则合同项下货物买卖的重量计算通常是以毛作净。()

下列关于基金托管人的信息披露义务的说法，不正确的是()。

某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流沙，致使工期拖延了1个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是(　　)。

设备安装工程费概算编制方法中，设备单价值百分比法适用于(　　)。