某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前l天奖励2000元，每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几项事件：事件一：业主

admin2018-09-25 73

问题某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，工期每提前l天奖励2000元，每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件一：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C没受影响。
事件二：在工作D施工时主要施工设备出现故障，停工2天检修，造成窝工20个工日。
事件三：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元。材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件四：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
【问题】
当地人工日工资单价为35元／工日，窝工人工费补偿标准为20元／工日。若不计施工管理费、利润等补偿，在该工程中，承包商可得到多少经济补偿?

选项

答案承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工损失或增加，本例中为事件一、事件二、事件三。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。承包商可得到的合理经济补偿总额为：(8＋10)×20＋30×35＋3×300＋20000＋15×35＋10000＝32835(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/DeTw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

混凝土预制块砌筑工程质量抽检主要内容为()。

喷混凝土施工时，为防止混凝土因自重而脱落，可掺用适量()。

下列关于坝段分缝分块形式中的斜缝分块叙述中正确的有()。

根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267—88)，下列关于爆破器材运输的说法正确的是()。

土石坝根据筑坝施工方法可以分为多种，其中应用最广泛的是()。

土坝地基开挖过程中，两岸边坡应开挖成()。

下列属于水库工程地质问题的是()。

经纬仪的使用步骤()。

土石坝的护坡形式有草皮、抛石、干砌石、浆砌石、混凝土或钢筋混凝土、沥青混凝土或水泥土等。其作用是()。

水准仪通常读数保留()。

感叹据表示某种强烈的感情，其表达方式为：用主谓句或（）加上感叹语气来表达。

快速路、主干路的横向缩缝应加设()。

与施工总承包模式相比较，施工平行发承包模式的优点有()。

甲公司依据买卖合同，在买受人乙公司尚未付清全部货款的情况下，将货物发运给乙公司。乙公司尚未收到该批货物时，其破产申请被法院裁定受理。下列有关本案的表述中，正确的有()。

如果纳税人通过转让定价或其他方法减少计税依据，税务机关有权重新核定计税依据，以防止纳税人避税与偷税，这样处理体现了税法基本原则中的()。

纳税人遇有特殊困难，需要延期纳税时，下列做法中正确的有()。

宋元时期是我国科技发展的第二个黄金时期，居于世界领先地位的科技成就有()。①沈括创制的“十二气历”②郭守敬的“授时历”③张衡发明的“地动仪”④印刷术、指南针、火药和火器发明和使用

求的和．

[*]

证明：D＝＝2