背景某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20

admin2018-04-10 64

问题背景
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理，如不合理该怎样计算?

选项

答案不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/DGaw777K

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

航道整治工程施工组织设计中应编制资源需求供应计划，其内容应包括()。

单位工程质量合格标准包括()。

分部工程质量合格标准包括()。

在港口工程检验批质量检验中，将检验项目划分为()。

港航工程中实际进度与计划进度相比较常用的方法有()。

工程施工进度计划的实施包括()。

单位工程施工进度计划的编制依据包括()。

施工总进度计划的内容应包括()。

观感质量检查，评为二级的项目，允许少量测点的偏差超过允许的偏差值，但超过允许值的测点数不超过总测点数的()。

在对进度计划调整时，大量超前领先的非关键线路()。

按固定规则行事，客观而冷静，积极思考，武断，情感压抑，这些性格特征表现的是哪种性格类型?

患者男性，以气短、咳嗽、胸痛4个月来诊。考虑存在下列哪种疾病时，超声检查最适宜

建立自动冲洗机质量控制标准的叙述，错误的是

下列不是受精卵着床必备条件的是

对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。

甲公司于2015年7月5日向乙公司签发了一张见票后3个月付款的银行承兑汇票，根据《票据法》的规定，乙公司应于规定的时间前向付款人提示承兑。该时间为()。

当国内投资增加时，一般将()。

在南京国民政府时期，最高法院的判例，经过下列哪个机关的核定具有法律效力?()

わたしは毎晩子供が________あとで本を読みます。