首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定: (1)人工费综合单价为45元/工日; (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d; (3)
背景材料 施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定: (1)人工费综合单价为45元/工日; (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d; (3)
admin
2016-01-11
62
问题
背景材料
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同巾约定:
(1)人工费综合单价为45元/工日;
(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;
(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件:
【事件一】3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。
【事件二】3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
【事件三】5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
【事件四】6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
【事件五】主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m
2
,用量最大的一种人造饰面木板300m
2
。
针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题:
事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?
选项
答案
事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期索赔: 事件一:可索赔工期2d。 事件三:可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。 事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的费用索赔:300×45=13500元。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/CAAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
作为排除地下水设施之一的渗井,其井壁和填充料之间应设置( )。
在路基工程常用的挡土墙类型中,()是我国目前最常用的一种挡土墙形式,多用浆砌片(块)石砌筑。
有关对公路工程量清单特点的叙述中,错误的是()。
在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按设计要求设()。
高程控制网的主要形式是( )。
公路工程进行竣工验收应在试运营()年后。
雨期填筑路堤需借土时,取土坑距离填方坡脚不宜小于( )。
某路桥公司中标长度为1200m的隧道工程,选派具有注册二级公路工程建造师的甲担任项目经理。在施工过程中质量监督机构对工程实体进行了试验检测,试验检测费由施工单位进行了支付。项目竣工后,竣工验收由批准工程设计文件的地方交通主管部门主持,主要是全面考核建设成果
门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、细部工程等室内用人造木板和饰面人造木板的甲醛含量,释放量大于( )m2时,应对不同品种、不同批次的板材分别进行复验。
随机试题
焊接接头根部预留间隙的作用是()。
用户要访问WWW网页获取信息,必须在自己的计算机上安装___________。
Itisreported______greatchangeshavebeenmadewiththeapplicationofthenewpolicy.
原发性甲状旁腺功能亢进,可见于以下情况______。
4-甲基伞酮用360nm激发光照射,发出()nm的荧光
实行批准文号管理的中药材和中药饮片品种目录的制定部门是()。
张某与陈某分别是甲、乙两公司的法定代表人,双方经协商一致订立一货物(普通食品)买卖合同,二人均在合同文本上签了字,但都未加盖甲乙两公司的公章或合同专用章。不久甲公司开始分批交货,乙方收货后付款。后因货物质量问题发生争议,诉至法院。下列说法正确的是:
某企业于2002年12月将一辆自己使用过的小轿车(原价16万元),以10万元的价格售出,其正确的税务处理方法是( )。
甲公司20×3年至20×6年发生的相关交易或事项如下:(1)20×3年6月,甲公司与B公司股东签订股权转让合同。合同约定:甲公司支付5000万元购买B公司原股东所持有的B公司80%的股权。上述股权交易合同分别经各公司股东大会批准,相关手续于20×3年7月
企业应当具有社会责任感,其行为要符合基本社会道德和价值观念。最近,汤姆逊公司做出的与《新视野》杂志不再续签合同的做法就体现了汤姆逊公司是一个具有社会责任感的公司。为了扩大销路,《新视野》杂志刊发了一系列反映种族歧视的文章,引起少数族裔尤其是黑人群体的强烈谴
最新回复
(
0
)