背景：某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总

admin2018-07-03 68

问题背景：
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题：
事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?

选项

答案可以。理由：《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/C3yw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

下列工程项目招标程序中，属于招标实施阶段的是()。

下列选项中，不属于基坑工程支护结构监测内容的是()。

在非潮湿环境下，聚合物水泥防水砂浆的养护方法应为()。

在不影响()的前提下，工作可利用的机动时间称为自由时差。

预应力筋用锚具、夹具和连接器按锚固方式不同，可分为()。

关于装修工程的各项施工工艺要求的说法，正确的有()。

关于混凝土结构施工缝留置位置的说法，正确的有()。

关于民用建筑工程室内环境检测的说法，正确的有()。

前置胎盘：子宫破裂：

以下关于前牙3／4冠邻沟的说法哪项是错误的

A、合理用药信息B、减肥、补钙、补充营养素C、不宜选用氯化钠注射液溶解的药品D、栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法E、药品辅料患者用药咨询的内容是()。

在沥青混合料中掺加的木质素纤维，其质量技术要求项目有()。

隧道内应采用防火墙或耐火极限不低于()的耐火构件将隧道附属构筑物与隧道分隔开，形成相互独立的防火分区。

请对“教师是教学过程的主角，学生学得好坏由教师决定”这句话进行简要分析。

适用假释如果有特殊情况，经最高人民法院核准可以不受有期徒刑执行原判刑期1／2以上、无期徒刑实际执行13年以上的限制。这种特殊情况是指()。

Insertawordthatmeansthesameasthewordsoutsidethebrackets.NOBLE()KIND