首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38d,由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1d奖(罚)5000元,乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见下图),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38d,由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1d奖(罚)5000元,乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见下图),并得到甲方代表的同意。
admin
2013-01-30
49
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38d,由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1d奖(罚)5000元,乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见下图),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3d,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2d。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2d。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4d,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3d,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
问题
在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?
选项
答案
乙方对各事件可否提出工期补偿或费用补偿的判定及原因如下: 事件1:可以提出费用补偿和工期补偿要求。因为地质条件的变化属于有经验的承包商所无法合理预见的,且该工序为关键工序(或位于关键线路上)。 事件2:可以提出费用补偿要求。因为:①设计变更属甲方应承担的责任;②该工序为非关键工序,且延误时间(2d)未超过该工序的总时差,因此工期补偿为0d。 事件3:不能提出费用和工期补偿要求,因施工机械故障属乙方应承担的责任。 事件4:不能提出费用和工期补偿要求,因为乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。 事件5:不能提出费用和工期补偿要求,因为双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿,故据此所发生的赶工措施费应由乙方自行承担。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/AaQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于公路工程标准体系制定原则的说法错误的是()。
建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人()。
下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的是()。
防治高填方路基沉降的措施不包括()。
背景材料:某施工单位中标承包AB路段双向4车道高速公路交通工程的施工。该路段全长105km,设计速度100km/h,有8个互通式立交,采用封闭式收费,使用非接触式IC卡,全线设8个匝道收费站,收费站监控室有人值守进行收费管理,设一个监控、收费及通
背景材料:某路桥公司承包了某高速公路标段路面工程的施工任务,在施工过程中,沥青混凝土摊铺机连续发生机械设备事故,导致该标段没有按合同规定的日期完成施工任务。问题:机械设备事故的预防措施的要点是什么?
某工程合同价为500万元,合同价的60%为可调部分。可调部分,人工费占35%,材料费55%,其余占10%。结算时,人工费价格指数增长10%,材料费价格指数增长20%,其余未发生变化。按照调值公式法计算,该工程的结算工程价款为()万元。
背景资料:某二级公路,全长9.32km,全路段的石方爆破主要集中在K2+300~K2+420,K3+240~K3+480,K6+450~K6+490,K8+590~K8+810,爆破路段附近无重要建筑物,施工单位编制了“公路路堑石方爆破工程专项施工方案”
下列关于软基处理粒料桩施工方法的叙述错误的是()。
随机试题
九寺五监
A.《日内瓦公约》B.《生命伦理学》C.《医德十二箴》D.《黑斯廷斯报告》E.《生命伦理学百科全书》德国医生胡佛兰德提出了救死扶伤、治病救人
患者,男性,66岁。平素嗜食甘甜油腻,咳嗽反复发作,咳声重浊,痰多稠厚成块,晨起为多,胸闷食少体倦,苔白腻。证属
案情:赵文、赵武、赵军系亲兄弟,其父赵祖斌于2013年1月去世。除了留有一个元代青花瓷盘外,没有其他遗产。该青花瓷盘在赵军手中,赵文、赵武要求将该瓷盘变卖。变卖款由兄弟三人平均分配。赵军不同意。2013年3月,赵文、赵武到某省甲县法院(赵军居住地和该瓷盘所
下列属于《招标投标法》规定的招标方式()。
合同订立的形式包括口头合同形式、书面合同形式等,书面合同形式又包括()。
面值为100己的债券,注明年利息为8元,期限为10年,规定每年年末支付利息,到期一次还本,假设某投资者某年年初以90元购入,持有两年以后以95元卖出,其实际收益率是()。
在某次测验中,高水平学生得到了高分,低水平学生得到了低分,说明该测验的哪种质量指标高?()
以下不属于法的特征的是()。
______不是中间件的正确说法。
最新回复
(
0
)