建设工程施工合同履行期间由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致工期延误，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

admin2022-02-14 80

问题建设工程施工合同履行期间由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致工期延误，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

选项 A、工期
B、费用
C、利润
D、费用和利润
E、工期和利润

答案A,B

解析标准施工合同通用条款3.4.5规定，由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。换句话说此种情况下，承包人有权要求发包人补偿费用和工期损失。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/81p5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工合同履行期间由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致工期延误，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设工程施工合同履行时,若部分工程价款约定不明,则应按照()履行。

未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方,导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物,所产生的后果均由()承担。

材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由当事人()指定。

当事人就延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当()。

先履行抗辩权不适用的条件是()。

依据施工合同示范文本的规定,关于设计变更管理的提法正确的有()。

某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由(　　)承担。

大出血证的治则是

男，11个月。母乳喂养，近3个月来面色渐苍黄，时而腹泻，原可站立，现坐不稳，手足常颤抖。查体：面色苍黄，略水肿，表情呆滞，Hb80g／L，RBC2．0×1012／L，WBC6．04×109／L。确定此病需做的检查是

关于普通混凝土用砂的说法，正确的是()。

某计算机房，采用预制二氧化碳气体灭火系统保护。建筑面积15x30m2，高4m。以下关于系统设计错误的有()。

(2014年真题)下列图书中，较有可能输出著作权的有()。

下列选项中，体现专利权不同于商标权和著作权特征的是

建设社会主义文化强国，坚持把社会效益放在首位，进一步深化文化体制改革，其措施是()

下列叙述中错误的是(22)。

下列程序的输出结果是()。#include＜stdio.h＞main(){chara[]={’a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f,’\0’};inti,j;i=sizeof(

TheCinemaThefirstmovingpictures,developedinthe1890’s,weredifferentfromwhatweknowaboutcinematoday.Because

建设工程施工合同履行期间由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致工期延误，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设工程施工合同履行时,若部分工程价款约定不明,则应按照()履行。

未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方,导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物,所产生的后果均由()承担。

材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由当事人()指定。

当事人就延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当()。

先履行抗辩权不适用的条件是()。

依据施工合同示范文本的规定,关于设计变更管理的提法正确的有()。

某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。

大出血证的治则是

男，11个月。母乳喂养，近3个月来面色渐苍黄，时而腹泻，原可站立，现坐不稳，手足常颤抖。查体：面色苍黄，略水肿，表情呆滞，Hb80g／L，RBC2．0×1012／L，WBC6．04×109／L。确定此病需做的检查是

关于普通混凝土用砂的说法，正确的是()。

某计算机房，采用预制二氧化碳气体灭火系统保护。建筑面积15x30m2，高4m。以下关于系统设计错误的有()。

(2014年真题)下列图书中，较有可能输出著作权的有()。

下列选项中，体现专利权不同于商标权和著作权特征的是

建设社会主义文化强国，坚持把社会效益放在首位，进一步深化文化体制改革，其措施是()

下列叙述中错误的是(22)。

下列程序的输出结果是()。#include＜stdio.h＞main(){chara[]={’a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f,’\0’};inti,j;i=sizeof(

TheCinemaThefirstmovingpictures,developedinthe1890’s,weredifferentfromwhatweknowaboutcinematoday.Because

某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由(　　)承担。