【背景资料】某大型公共建筑，结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工，并与其签定了施工承包合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑，须将供水管改线，业主以书面形式通知施工单位

admin2013-05-25 52

问题【背景资料】
某大型公共建筑，结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工，并与其签定了施工承包合同。
在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑，须将供水管改线，业主以书面形式通知施工单位停工8天，并同意合同工期顺延8天。要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理(施工单位提出索赔)。
事件二：结构施工完毕进入设备安装阶段，在进行地下一层冷水机组吊装时，由于倒链的销钉突然断开，致使设备坠落，直接经济损失30万元。经调查，事故发生的原因是施工人员在吊装前没有对吊装索具设备进行详细检查，没有发现倒链的销钉已被修理过，并不是原装销钉。
【问题】

施工单位就事件一提出的索赔能否成立，索赔证据是什么?

选项

答案施工单位就事件一提出的索赔成立，索赔证据是业主提出的要求停工通知书。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/4jNw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

在沥青混合料中掺加的木质素纤维，其质量技术要求项目有()。

水泥混凝土路面断板常见的处理方法有()。

石灰稳定碎石底基层的石灰质量控制应检验石灰的()含量。

背景资料：某高速公路M合同段(K17+300～K27+300)，主要为路基土石方工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa左右，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方240万m3(土石比例为6：4)，填方24．9万m3，

狭窄场所(锅炉内、金属容器、地沟、管道内等)作业时，必须选用由安全隔离变压器供电的()手持式电动工具。

就业促进的权利主体应满足的条件包括()

留置胸膜腔闭式引流管的病人出现引流管脱出，首先要

足月妊娠时胎心率正常的范围是每分钟

起于本脏的经脉是

附着升降脚手架组装完毕，必须经（）组织进行检查验收，合格后签字，方可投入使用。

已知三向量a=(t，0，1)，b=(1，2，1)，c=(1，1，1)共面，则t=()。

行政诉讼原告承担举证责任的情形有()。

设A、B为两个n阶矩阵，且A的n个特征值两两互异，若A的特征向量恒为B的特征向量，则AB=BA．

Thelocalconflicts,whicharemostlikelytoescalateintobroaderwars,arethosebetweengroupsandstatesfromdifferentciv

Mostofthecareerchoicesintoday’sworldarenotpersonalchoicesatall,butpeopleareheld【B1】______bysalaries,family