[背景资料] 某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如图2A320020—8所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀施工。在施工中发生了如下事件：事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2天。事件二：基坑开挖

admin2016-05-23 108

问题 [背景资料]
某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如图2A320020—8所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀施工。

在施工中发生了如下事件：
事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2天。
事件二：基坑开挖后，因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期10天。
事件三：在主体结构施工中，因连续罕见特大暴雨，被迫停工3天。
问题：
施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立?并说明理由。4·施工单位决定采用工期一成本调整法进行工期压缩调整。请问工期一成本调整法的调整原则是什么?

选项

答案施工单位向业主要求工期索赔是否成立及理由具体如下： (1)事件一中，工期索赔不成立。理由：因施工单位租赁的挖土机大修导致晚开工2天，为施工单位责任，导致的工期延误和成本费用的增加应由施工单位自己承担。 (2)事件二中，工期索赔成立。理由：基坑开挖后发现软土层，监理工程师下达停工指令，属于非施工单位责任，施工单位可以提出工期索赔。 (3)事件三中，工期索赔成立。理由：连续罕见的特大暴雨属不可抗力，不可抗力引起的工期延误，应由建设单位(业主)承担责任，施工单位可以向业主提出索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/3iAw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

根据《公路工程建设项目概算预测编制办法》，属于材料费的是()。

关于公路隧道开挖方式适用范围的说法，正确的是()。

关于软土的工程特性，错误的是()。

盖板涵(预制吊装)施工主要工序有()。

关于沥青表面处治施工技术的说法，正确的有()。

用一种钢制的活动防护装置或活动支撑，通过软弱含水层，特别是河底、海底或者城市中心区修建隧道的方法是()。

(2011年4月)模仿型技术战略指_____________。

属奇恒之府的有：()

细菌性肝脓肿最常见的病因是

抑郁症特有的睡眠障碍是()

下列关于烧结机煤气区域的安全控制措施，说法错误的是()。

鲜对虾，非种苗用()

甲公司向自然人乙借款，丙公司为一般保证人。后人民法院受理了丙公司破产案件，但此时甲公司所欠乙的借款尚未到期。下列说法不符合规定的是()。

【2012．江西】我国开始有学校教育形态是在()。

毛毛虫效应指把跟着前面的路线走的习惯称之为“跟随者”的习惯，盲目跟从习惯和思维惯性而做出反应导致结果失败的现象。根据上述定义，以下不属于毛毛虫效应的是：