背景资料某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求：合同工期200天，2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件，编写了该工程各工作的逻辑关系及持

admin2017-11-03 76

问题背景资料
某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求：合同工期200天，2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件，编写了该工程各工作的逻辑关系及持续时间表(见下表所示)，并据此绘制初始网络进度计划(如下图所示)，经监理单位审核后修正并补充完整。

工程如期开工，施工中发生如下事件：
事件1：依据已批准的进度计划，结合现场实际，项目部制定了主坝项目的横道图进度计划如下：

事件2：由于移民搬迁问题，C工作时断时续，2013年1月15日全部完成，由此增加费用3万元。
事件3：因修理损坏的灌浆设备，导致A1工作延误了3天，造成机械闲置、人员窝工费用为1．5万元／天。
事件4：A4工作从2013年2月16日开始，因部分坝顶道路压实度没达到质量要求，需返工处理，A4工作的实际持续时间为32天，工程费用增加2万元。
问题
综合上述事件，计算实际总工期；承包人有权提出增加多少费用和延长多少工期的要求?简要说明理由。

选项

答案实际总工期为200天，承包人有权提出增加3万元的费用要求，无权提出延长工期的要求。理由：事件2为发包人责任，承包人有权提出增加费用要求，而事件3、事件4为承包人责任，增加的费用和延长的工期由承包人自行承担。

解析本题考核对工期延误、合同履约的综合分析能力，熟悉《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)有进度条款。
依据原逻辑关系和计划，按实际进度时间数据重新计算工期。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。’
①既影响工期，又增加费用，可延长工期和增加费用；②不影响工期且增加费用，不可延长工期，但可增加费用；③影响工期且不增加费用，可延长工期，但不可增加费用。
C工作和主坝项目均不影响工期，副坝项目均可按网络计划实施，故实际工期为200天。
上述事件中只有事件2延误的责任为发包人，承包人有权提出增加3万元费用的要求，不影响工期，故不能提出延长工期的要求。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/2qKw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类

水利水电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

一级建造师

灌浆材料中的(　　)胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅，承受水头不大的临时性的小型防渗工程。

竣工验收阶段是工程完成建设目标的标志，是全面考核(　　)的重要步骤。

施工导流工程量、地下工程施工支洞的工程量、大型施工设施及施工机械布置所需要的土建工程量属于(　　)。

某水库溢洪道加固工程，对闸墩新浇薄壁混凝土采取的温控措施有误的是(　　)。

按水泵的类型泵站可分为()。

在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象；或者黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象，都称为()。

水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、()。

偏差行为的心理学解释有()

“阳中求阴”的治法适用于

治疗闭经气滞血瘀证，应首选的方剂是()

A、小青龙汤、柴朴汤、柴胡桂枝汤B、八味地黄丸、人参汤C、黄芪、人参、当归、山茱萸等D、黄连、黄柏、葛根等E、麻黄上述何种药物与降血糖药联用，可减轻糖尿病人的性神经障碍及肾功能损害（）

一审法院存在下列哪些情形时，二审法院应当裁定撤销原判，发回重审：()

每升地下水中以下()成分的总量，称为地下水的总矿化度。[2013年真题]

对政策制订或调整所依据的基础理论、方法论和法律解释是否科学、严谨进行评价称为()。

银行最重要的营销渠道是()。

自有阶级以来，警察普遍存在于各个历史时期的各种类型的国家。()

根据数制的基本概念，下列各进制的整数中，值最小的一个是__________。

水利水电工程管理与实务

一级建造师

灌浆材料中的( )胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅，承受水头不大的临时性的小型防渗工程。

竣工验收阶段是工程完成建设目标的标志，是全面考核( )的重要步骤。

施工导流工程量、地下工程施工支洞的工程量、大型施工设施及施工机械布置所需要的土建工程量属于( )。

某水库溢洪道加固工程，对闸墩新浇薄壁混凝土采取的温控措施有误的是( )。

按水泵的类型泵站可分为()。

在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象；或者黏性土土体发生隆起、断裂和浮动等现象，都称为()。

水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、()。

偏差行为的心理学解释有()

“阳中求阴”的治法适用于

治疗闭经气滞血瘀证，应首选的方剂是()

A、小青龙汤、柴朴汤、柴胡桂枝汤B、八味地黄丸、人参汤C、黄芪、人参、当归、山茱萸等D、黄连、黄柏、葛根等E、麻黄上述何种药物与降血糖药联用，可减轻糖尿病人的性神经障碍及肾功能损害（）

一审法院存在下列哪些情形时，二审法院应当裁定撤销原判，发回重审：()

每升地下水中以下()成分的总量，称为地下水的总矿化度。[2013年真题]

对政策制订或调整所依据的基础理论、方法论和法律解释是否科学、严谨进行评价称为()。

银行最重要的营销渠道是()。

自有阶级以来，警察普遍存在于各个历史时期的各种类型的国家。()

根据数制的基本概念，下列各进制的整数中，值最小的一个是__________。

灌浆材料中的(　　)胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅，承受水头不大的临时性的小型防渗工程。

竣工验收阶段是工程完成建设目标的标志，是全面考核(　　)的重要步骤。

施工导流工程量、地下工程施工支洞的工程量、大型施工设施及施工机械布置所需要的土建工程量属于(　　)。

某水库溢洪道加固工程，对闸墩新浇薄壁混凝土采取的温控措施有误的是(　　)。