某机电工程，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／工日；总工期为120d；竣工时间提前奖励为3000元／d，误期损失赔偿费为5000元／d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所

admin2011-08-27 64

问题某机电工程，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／工日；总工期为120d；竣工时间提前奖励为3000元／d，误期损失赔偿费为5000元／d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位：d)。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图样进行修改，致使B工作停工3d(每停ld影响30工日，10台班)。②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停1d影响40工日，10台班)。③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停1d影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。
事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?

选项

答案事件1中建设单位的说法不正确。理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，①建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费；②建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/2msu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

在野外常见的边坡变形破坏类型中，边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形现象，称为()。

根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，Ⅳ级水利工程建设质量与安全事故为已经或者可能导致死亡(含失踪)3人以下，或重伤(中毒)30人以下，或直接经济损失()万元以下的事故。

土石坝施工中，铺料与整平时应注意()。

土坝的堆石级配的质量检查应()。

土石坝施工中砂的填筑标准的设计控制指标是()。

在堤防工程的堤身填筑施工中，根据碾压试验确定()等，以保证碾压质量达到设计要求。

下列关于电力起爆的说法正确的是()。

旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于()m。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，变更的范围包括()等。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378—2007，下列关于地下洞室开挖施工过程中，洞内氧气、有害气体和粉尘含量的要求正确的是()。

当一条管线的设计通过量一定时，管道的实际输送量越大，该管道的输送效率越小。()

国际分工的形成阶段是()

存县级以上领导干部中开展的“三讲”教育是()

A．加大剂量注射B．换用其他种类造影剂C．静脉或肌内注射盐酸苯海拉明20mg，或肌内注射异丙嗪25mgD．皮下注射0．1％肾上腺素0．5～1．0ml，或氨茶碱0．25mg加10％葡萄糖10mlE．暂停或减慢注射，必要时口服异丙嗪25mg或肌内注射地

合同约定减轻或者免除出卖人对标的物的瑕疵担保责任，但出卖人故意或者因重大过失不告知买受人标的物的瑕疵，出卖人主张依约减轻或者免除瑕疵担保责任的，人民法院不予支持。()

旅游团抵达目的地机场后，清点行李的工作应由()负责。

端砚产于广东省，利用石眼花纹雕刻的砚台尤为名贵，有“一两端石一两金”之说。()

标签中，()属性规定了文档中活动的链接的颜色。

积极的预防工作，是减少各种治安危害和维护社会治安秩序的基本措施。()

概化理论的测量设计根据侧面间的关系可以分为