首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安
admin
2010-03-16
64
问题
某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》为甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签订了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-3所示。
在施工过程中发生了如下事件。
事件1:由于道路没有及时开通,使开工日期推迟到2006年3月4日,并造成施工方经济损失3万元,为此,施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。
事件2:在基础工程施工中,由于遭遇特大暴雨,土方工程发生滑坡,造成人员、机械损失共计5万元,导致C工作持续时间延长12天,为此提出经济补偿与工期的延期。
事件3:在主体施工过程中,甲施工单位为保证工程质量,改进了混凝土泵浇注的施工工艺,延误F工作时间10天,为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。
事件4:设备安装工程完工后进行验收,第一次试车验收结果不合格,经检查分析,是由于设备本身质量有问题造成的,为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除,重新安装,并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天,费用增加6万元,甲施工单位就此提出工期和费用索赔。
问题
1.事件1中,监理单位应如何答复?说明理由。
2.事件2中,监理单位应采取什么措施?并对施工单位提出哪些要求?就施工单位提出的索赔,监理单位应如何答复?说明原因。
3.事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序?对甲施工单位的延期申请,监理单位应如何答复?说明理由。
4.事件4中的验收应由谁来组织?监理单位对甲施工单位的索赔要求如何处理?说明理由。乙施工单位可得到的补偿是什么?说明原因。
选项
答案
1.(1)事件1中,监理单位的答复:同意推迟3天开工(或:同意2006年3月4日开工),同意赔偿损失3万元。 (2)理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。 2.(1)事件2中,监理单位应采取的措施:下达《施工暂停令》。 对施工单位提出的要求:撤出危险区域作业人员,制订消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后实施。 (2)就施工单位提出的索赔,监理单位的答复:由于难以预料的暴雨天气属不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿。 理由:因C工作延长12天,只影响工期1天,故只批准顺延工期1天。 3.(1)事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序:审查报送方案,组织专题论证,经审定后予以签认。 (2)对甲施工单位的延期申请,监理单位的答复:不同意延期申请。 理由:改进施工工艺属甲施工单位自身原因。 4.(1)事件4中的验收应由甲施工单位组织。 (2)监理单位对甲施工单位的索赔要求的答复:同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元;(C工作持续时间延长12天后)J工作持续时间延长24天,只影响工期1天,同意顺延工期1天。 理由:因设备本身出现问题,不属于甲施工单位的责任。 (3)乙施工单位可得到的补偿是:乙施工单位可顺延工期24天,可获得费用补偿6万元。 理由:第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/2av5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
合同质量要求不明确的,依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的,可以()。
依据我国《担保法》的规定,下列不可以抵押的财产是()。
(),是指合同债务人与第三人之间达成协议,并经债权人同意,将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。
合同法律关系的(),是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。
关于合同变更下列说法错误的是()。
债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按合同约定的期限履行债务的,债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿,以上概念属于()。
保证是保证人与()约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。
如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议,应由()确认该部分条款是否可以变更。
监理人获得奖励办法可根据(),在专用条件相应的条款内写明。
资格预审表足以()方式给出的调查文件。
随机试题
抽样分布
他会说点汉语,因此能很容易地适应北京的生活。
王某、男,55岁,有高血压患病史,近日感觉头痛、头晕、心悸,眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状,体征和实验室检查,血压为160/100mmHg,空腹血糖5.8mmol/L,餐后血糖14.2mmol/L。该患者最宜选用的降血糖药物是
已知某集团公司下设三个投资中心,有关资料如下:要求:计算各投资中心的剩余收益,并据此评价各投资中心的业绩。
在以下4种融资方式中,不属于债权融资方式的是()。(2013年)
根据《合同法》的规定,对于()的行为,债权人对债务人可以行使撤销权,请求人民法院予以撤销。
某房地产开发公司整体出售了其新建的商品房,与商品房相关的土地使用权支付额和开发成本合计10000万元;该公司没有按房地产项目计算分摊银行借款利息;该项目所在省政府按规定计征土地增值税时房地产开发费用扣除比例按国家规定允许的最高比例;该项目的有关税金为200
简述审计人员进行现金盘点与存货盘点的区别。
余粮收集制
1957年4月27日,中共中央下发的《关于整风运动的指示》指出,由于党在全国范围内处于执政地位,有必要在全党进行一次整风运动,这次整风运动的主要内容是
最新回复
(
0
)