背景资料某机电安装工程项目，某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2&工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位

admin2010-06-28 46

问题背景资料
某机电安装工程项目，某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m²&工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工的60个工日，机械窝工9个台班。
问题：
建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?

选项

答案建设单位应给予承包单位补偿工期=(10+3+2+3)d=18d 建设单位应给予承包单位补偿费用=(3000+900+6480)元=10380元

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/2Yzu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

以下是监理单位质量管理主要内容的有()。

施工单位应就竣工工程向()提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

水闸是一种利用闸门挡水和泄水的()水工建筑物。

将挖出的泥浆利用挖泥船自身泥泵输送到填土地点，这种施工方法是()。

在岩质河床，广泛应用的截流方法是()。

根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47—94，下列关于明挖工程中的钻孔爆破的说法正确的是()。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL378—2007，洞室开挖时，相向开挖的两个工作面相距()m放炮时，双方人员均须撤离工作面。

《水库工程管理设计规范》SL106--96规定，平原区大型水库工程下游管理范围为从坝脚线向下不少于()。

根据工程建设需要，当工程建设达到一定关键阶段时(如截流、水库蓄水、机组启动、输水工程通水等)，应进行阶段验收。阶段验收原则上应根据工程建设的需要。阶段验收的主要工作是()。

具有强力推力装置，能挖各种坚实土和破碎后的岩石的开挖机械是()。

审美活动是人与世界构成的()

标准化的目的是()

某女士，30岁，诊断为甲亢。清晨测脉率96次／分，血压17．3／9．3kPa(130／70mmHg)。计算基础代谢率是属于

根据《中华人民共和国行政诉讼法》　(以下简称《行政诉讼法》)的规定，下列情形中不属于法院受案范围的是(　　)。

会计档案的原件不得借出，如有特殊情况，必须经总会计师批准，办理登记手续后方可借出。()

商品综合方案的主要内容不包括()。

如果想了解压力容器安全状况等级评定标准，应查阅()。

家庭和学校都是影响个体创造性的重要因素。家庭的教育方式一般分为三种，即___、_和_____。

U.S.toStart$3.2BillionChildHealthStudyinJanuary"Astudythatwillcost$3.2billionandlastmorethantwodeca

机电工程管理与实务

一级建造师

以下是监理单位质量管理主要内容的有()。

施工单位应就竣工工程向()提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

水闸是一种利用闸门挡水和泄水的()水工建筑物。

将挖出的泥浆利用挖泥船自身泥泵输送到填土地点，这种施工方法是()。

在岩质河床，广泛应用的截流方法是()。

根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47—94，下列关于明挖工程中的钻孔爆破的说法正确的是()。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL378—2007，洞室开挖时，相向开挖的两个工作面相距()m放炮时，双方人员均须撤离工作面。

《水库工程管理设计规范》SL106--96规定，平原区大型水库工程下游管理范围为从坝脚线向下不少于()。

根据工程建设需要，当工程建设达到一定关键阶段时(如截流、水库蓄水、机组启动、输水工程通水等)，应进行阶段验收。阶段验收原则上应根据工程建设的需要。阶段验收的主要工作是()。

具有强力推力装置，能挖各种坚实土和破碎后的岩石的开挖机械是()。

审美活动是人与世界构成的()

标准化的目的是()

某女士，30岁，诊断为甲亢。清晨测脉率96次／分，血压17．3／9．3kPa(130／70mmHg)。计算基础代谢率是属于

根据《中华人民共和国行政诉讼法》 (以下简称《行政诉讼法》)的规定，下列情形中不属于法院受案范围的是( )。

会计档案的原件不得借出，如有特殊情况，必须经总会计师批准，办理登记手续后方可借出。()

商品综合方案的主要内容不包括()。

如果想了解压力容器安全状况等级评定标准，应查阅()。

家庭和学校都是影响个体创造性的重要因素。家庭的教育方式一般分为三种，即_______、_______和_______。

U.S.toStart$3.2BillionChildHealthStudyinJanuary"Astudythatwillcost$3.2billionandlastmorethantwodeca

根据《中华人民共和国行政诉讼法》　(以下简称《行政诉讼法》)的规定，下列情形中不属于法院受案范围的是(　　)。

家庭和学校都是影响个体创造性的重要因素。家庭的教育方式一般分为三种，即___、_和_____。