某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如图2H320060一1所示。上述施工进度计划中

admin2016-08-03 58

问题某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。
工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如图2H320060一1所示。
上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机，经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变)，建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，建设单位没有全部认可：

(1)工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。
(2)塔机闲置10天损失费，1600元／天(含运行费300元／天)×10天=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
问题：
施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

选项

答案第(1)项费用补偿要求合理，应补偿赶工费10000元。理由：建设单位提出设计变更拖延了进度，责任在建设单位；又是建设单位要求按原计划工期完成，赶工方案也得到建设单位同意，因此造成施工单位费用增加，应补偿费用10000元。第(2)项塔机闲置损失可以补偿，但计算方法不妥，应补偿3900元。理由：每天闲置损失费应按窝工费或租赁费计算，不包括运转费，应为：1600—300=1300(元/天)；闲置天数应为3天，因为钢架吊装最晚开工时间为第44天，现实际开工时间是第47天，实际闲置3天。应补偿费用为：1300×3=3900(元)。第(3)项费用补偿要求合理。理由：停工10天是建设单位的责任，应补偿费用15000元。综上，建设单位应补偿施工单位的总费用=10000+3900+15000=28900(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/1tPw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(2013年修订)(七部委第30号令)，下列属于招标人与投标人串通投标的行为包括()。

根据《水电水利工程施工监理规范》DL／T5111—2012，工程项目划分及开工申报是施工监理()的基本内容。

大坝首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。

按技术要求卵石、碎石可分为()。

现场对每批钢筋进行试验检验时，选取钢筋根数为()根。

下列要求中，属于环境类别为五类的配筋混凝土耐久性基本要求的有()。

粉尘作业区至少每()测定一次粉尘浓度，作业区浓度严重超标应及时监测，并采取可靠的防范措施。

混凝土坝上游水位变化区材料要满足的主要性能是()。

根据《水利工程施工监理规范》SL288—2014，施工监理在工程资金控制方面的工作包括()。

竣工工程质量必须符合国家和水利行业现行的工程标准及设计文件要求，施工单位应向项目法人(建设单位)提交完整的()。

我国宪法规定，“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯，禁止非法搜查或非法侵人公民住宅”。该法律条文中所规定的义务属于()。①基本义务②绝对义务③相对义务④普通义务

具有抑制PRL对乳腺泌乳作用的激素是

合剂与口服液的区别是

甲公司因侵犯乙公司的商标权被法院判决赔偿乙公司损失10万元该生效判决强制执行完毕后不久，乙公司的注册商标因不具有显著性被依法定程序撤销下列说法正确的是()

造价员资格考试的报考条件是凡遵守国家法律、法规，恪守职业道德，具备（）条件之一者，均可申请参加造价员资格考试。

以下()属于个人住房按揭贷款的风险表现。

下列有关财务报表审计的说法中，错误的是()。

经济增长的基本特征是（）。

所有经典都有其局限性，不加选择地将经典灌输给学生确实足缺乏教育责任的表现。但将经典进行删节，然后将_________的“洁本”教给学生，就一定能给学生营造出理想的“世外桃源”吗?填入画横线部分最恰当的一项是()。