首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
根据有关规定,因下列何种原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延 ( )
根据有关规定,因下列何种原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延 ( )
admin
2021-06-17
63
问题
根据有关规定,因下列何种原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延 ( )
选项
A、发包人未能按照专用条款的约定提供图纸
B、设计变更或者工程量增加
C、一周内停水、停电、停气累计超过8小时
D、不可抗力
E、承包人因质量不合格返工
答案
A,B,D
解析
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,因以下原因造成工期延误,经工程师确认工期相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0tVu777K
本试题收录于:
建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类
0
建设工程法规及相关知识
一级建造师
相关试题推荐
投标方安全防护、文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。
关于建筑施工劳务分包企业专职安全生产管理人员的配备,说法正确的是()。
设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照《著作权法》的规定,有关该工程设计图著作权的下列表述中,正确的是()。
可以防止当事人滥用权利,保护当事人的合法权益,维护和平衡当事人之间利益的是()。
下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是()。
根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()。
关于联合体投标的说法,正确的有()。
某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权()。
某施_T项目招标文件开始出售的时间为4月20日,停止出售的时间为4月30日,招标文件规定提交投标文件的截止时间为5月25日,评标结束的时间为5月30日,则投标有效期开始的时间为()。
某建设工程进行招标,某甲投标文件中报价1100万元,评标价950万元,双方签订合同时合同价为980万元,但向建设行政主管部门仍以:1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议,人民法院在处理该案件时,应以()万元为根据。
随机试题
数据结构是指数据以及数据之间的联系。研究某种数据结构通常包括两个方面,一是数据的_____结构,二是数据的_____结构。后者是实现对数据具体操作的基本前提。
A.大小便功能障碍B.臀部和下肢痛C.直腿抬高试验阳性D.间歇性跛行腰椎椎管狭窄症常表现为
下列属于观察法形式的是()。
在某一较平坦的场地上进行竖向布置时,下列哪项是不必表示的内容?[2006年第75题]
组成城市各项物质要素的现有状况与他们在近期内建设或改进的可能,以及他们的服务水平与质量,指的是()。
根据以下条件,回答以下题目:两家不同企业的甲车和乙车在行驶中发生相撞。甲车车辆损失5000元,车上货物损失10000元,乙车车辆损失4000元,车上货物损失5000元。交通管理部门裁定甲车负主要责任,承担经济损失70%,免赔率15%;乙车负次要责任,承
2016年5月16日,甲公司从上海证券交易所购入乙公司的股票15000股,每股价格为40元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利0.2元),另支付相关交易费用0.1万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为60元。甲公司将其划分为交易性金融资产,不考虑
某电脑公司为了赢得顾客的信赖,扩大市场份额,采取了一系列措施,例如加强产品质量宣传,进行市场调查,收集顾客反馈信息,增加售后服务网点,通过质量管理体系认证。下列属于电脑赋予特性的是()。
评析洪仁玕的《资政新篇》。
以往几个世纪人口的增长并不能证明人口会无限地直线向上增长直到毁灭的地步。相反地,人口统计史料证明人口的增长完全不是一成不变的。若技术革新的成果开始减少,从250到350年前就在西方开通出现的并且目前还在继续的人口迅速增长可能也会放慢。当然,当前的知识革命也
最新回复
(
0
)