某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工

admin2022-07-14 65

问题某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为( )。

选项 A、9月10日
B、9月17日
C、9月25日
D、9月30日

答案A

解析如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0Fp5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程合同管理

一级监理工程师

委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括(　　)。

进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾(　　)。

按照《合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是(　　)。

施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付(　　)万元。

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为(　　)。

要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是(　　)。

施工合同示范文件中定义的工程师包括(　　)。

合同解除是(　　)而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由(　　)承担。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(　　)对争议进行处理。

在炎症中，巨噬细胞可转化为

根据最高人民法院的有关司法解释，重大涉外或涉及港、澳、台地区的案件应由(　　)法院管辖。

关于股票投资组合管理基本策略，以下说法正确的是()。

消费者效用最大化的均衡条件是()。

关于质量记录,说法不正确的是_________。

已知A是3阶的实对称矩阵，α1=(1，－1，－1)T，α2=(－2，1，0)T是齐次线性方程组Ax=0的解，又(A－6E)α=0，α≠0．求α和二次型xTAx表达式；

Forhundredsofmillionsofyears,turtleshavestruggledoutoftheseatolaytheireggsonsandybeaches,longbeforetherew

Atwhattimeoftheyeardoesthisinterviewtakeplace?

建设工程合同管理

一级监理工程师

委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。

进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。

按照《合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是( )。

施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是( )。

施工合同示范文件中定义的工程师包括( )。

合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。

在炎症中，巨噬细胞可转化为

根据最高人民法院的有关司法解释，重大涉外或涉及港、澳、台地区的案件应由( )法院管辖。

关于股票投资组合管理基本策略，以下说法正确的是()。

消费者效用最大化的均衡条件是()。

关于质量记录,说法不正确的是_________。

已知A是3阶的实对称矩阵，α1=(1，－1，－1)T，α2=(－2，1，0)T是齐次线性方程组Ax=0的解，又(A－6E)α=0，α≠0．求α和二次型xTAx表达式；

Forhundredsofmillionsofyears,turtleshavestruggledoutoftheseatolaytheireggsonsandybeaches,longbeforetherew

Atwhattimeoftheyeardoesthisinterviewtakeplace?

委托为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括(　　)。

进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾(　　)。

按照《合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是(　　)。

施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付(　　)万元。

通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为(　　)。

要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是(　　)。

施工合同示范文件中定义的工程师包括(　　)。

合同解除是(　　)而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

依据施工合同示范文本通用条款的规定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由(　　)承担。

如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由(　　)对争议进行处理。

根据最高人民法院的有关司法解释，重大涉外或涉及港、澳、台地区的案件应由(　　)法院管辖。